Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов в г.Ивангороде Ленинградской области

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                                    М.Б.Корнеев

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов в г.Ивангороде Ленинградской области

1. г.Ивангород, ул.Котовского, д.2

2-х этажный,  3-х подъездный жилой дом, год постройки – до 1917г. 

Фундамент ленточный бутовый, имеет глубокие трещины. Цоколь также имеет трещины.

Стены: первый этаж бутовый, второй кирпичный, имеют отклонения по вертикали. Разрушение кирпичной кладки, трещины.

Требуется: комплексное инструментальное обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома (фундамент, цоколь, наружные стены, кровля, перекрытия), с указанием характера и степени аварийности дефектов, определением степени износа конструкций и деформацией здания в целом.

В случае признания необходимости проведения ремонтных работ определить их категорию (текущий, капитальный ремонт).

2. г.Ивангород, ул.Пасторова, д.4

2-х этажный, 4-х подъездный жилой дом, год постройки – до 1917

Фундамент ленточный бутовый, имеет сквозные трещины.

Кирпичные стены, цоколь имеют сквозные трещины шириной раскрытия 1-10мм. Выявлены многочисленные разрушения связей кирпичной кладки.

Имеются сквозные трещины в оконных перемычках.

Разрушен защитный слой бетонной стяжки на балконных плитах, оголены и подвержены коррозии металлические конструкции, несущие способности утрачены. Карнизные плиты частично деформированы.

Отмостка местами отсутствует.

Стропильная система деревянная, требует частичной замены, обрешетка имеет следы гниения. В 3 и 4 подъездах на стенах имеются сквозные трещины, ширина раскрытия которых достигает до 20 мм.  

Подвальные, межэтажные и чердачные перекрытия деревянные поражены гнилью, имеются прогибы балок.

Требуется: комплексное инструментальное обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома, с указанием характера и степени аварийности дефектов, определением степени износа конструкций и деформацией здания в целом.

В случае признания необходимости проведения ремонтных работ определить их категорию (текущий, капитальный ремонт).

3. г.Ивангород, Петроградский переулок, д.3

2-х этажный, 1-подъездный деревянный  жилой дом, год постройки – до 1917, 4-х квартирный.

Фундамент ленточный бутовый, имеются глубокие трещины в цоколе.

Стены бревенчатые, нижние венцы повреждены гнилью, перекрытия деревянные имеются трещины в местах соединений со стенами, отклонение по вертикали. 

Наружная отделка – обшивка деревянной вагонкой, имеет трещины.

Крыльцо деревянное имеет прогиб.

Требуется: комплексное инструментальное обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома, с указанием характера и степени аварийности дефектов, определением степени износа конструкций и деформацией здания в целом.

В случае признания необходимости проведения ремонтных работ определить их категорию (текущий, капитальный ремонт).

4. г.Ивангород, ул.Гагарина, д.3

4-х этажный, 3-подъездный жилой дом, год постройки – 1964.

Фундамент ленточный бетонный, в удовлетворительном состоянии. Покрытие цоколя имеет трещины и сколы.

Стены – кирпичные, имеют трещины в швах кладки, отклонение от вертикали.

На фасадной стене дома в районе 2-го подъезда имеется сквозная вертикальная трещина длиной на всю высоту здания с максимальной шириной раскрытия до 12мм в районе 4 этажа. В подвальном помещении в непосредственной близости от трещины находятся тепловой пункт, водомерный узел с вводами систем отопления и холодного водоснабжения.

Требуется: комплексное инструментальное обследование технического состояния конструкций стен и фундаментов жилого дома для выявления причин появления трещины.

В случае признания необходимости проведения ремонтных работ определить их категорию (текущий, капитальный ремонт).

Условия выполнения работ:

- указанные работы должны выполняться организацией, обладающей разрешительной документацией на выполнение данного вида работ, являющейся членом саморегулируемых организаций;

-обеспечить технику безопасности при производстве работ;

- работы выполнять без отселения жильцов из квартир домов;

- по результатам технического обследования предоставляется отдельное техническое заключение по каждому обследуемому зданию.

Поэтажные планы домов прилагаются.

Скачать планы БТИ

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Администрация муниципального образования

«Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района

Ленинградской области»

Дата, исх. №                                                                                                                                          

Котировочная заявка

 на участие в запросе котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов в г.Ивангороде Ленинградской области

__________________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов в г.Ивангороде Ленинградской области, прилагаемый проект муниципального контракта,а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, техническом задании, на условиях проекта муниципального контракта,  по цене и на условиях, предложенных нами в нашей котировочной заявке:

Цена предложения: ____________________рублей (указать цену цифрами и прописью), в т.ч. НДС 18% - __________________________ рублей (если участник размещения заказа является плательщиком НДС).

(Цена контракта указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью).

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы, перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сроки выполнения работ: ________________________ рабочих/ календарных дней.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке:

- калькуляция/ смета на выполнение работ,

- заверенная копия документа, подтверждающего разрешение участника размещения муниципального заказа выполнять данные виды работ (в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлено такое требование).

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                      подпись

                                                                                                                  М.П. (при наличии)

Контактный телефон, e-mail

Приложение №3

  Проект

муниципального контракта

Муниципальный контракт № _________

на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов в г.Ивангороде Ленинградской области

г. Ивангород                                                                                                          «____» _________2010г.                                                                                              

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород») от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице  ______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является: решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/ единственным участником запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов в г.Ивангороде Ленинградской области (протокол  рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ____ от _________).

1.2. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя, по заданию Муниципального заказчика, в соответствии с условиями Контракта выполнить работы по техническому обследованию строительных конструкций многоквартирных жилых домов в г.Ивангороде Ленинградской области (далее – работы) и своевременно сдать Муниципальному заказчику результаты работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену.

1.3.  Объем работ определяется в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием (приложение №1) (Прим.: Техническое задание соответствует приложению №1 к извещению о проведении запроса котировок) и Калькуляцией (Сметой) расходов на выполнение работ (приложение №2).

1.4. Муниципальный заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств  бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения настоящего Контракта,

- окончание: __________________________

3. Цена и порядок расчета

3.1 Цена Контракта составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС - ________________.

Цена включает  расходы на материалы, перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п.п.3.3 настоящего Контракта

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Муниципального заказчика  на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в следующем порядке: по факту выполнения работ по Контракту, на основании подписанного Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, в течение 10 (десять) банковских дней со дня выставления  Подрядчиком Муниципальному заказчику счета  на оплату.

4. Обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с действующими нормами и правилами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результаты работ Муниципальному заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок.

4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.4. В случае порчи имущества и нанесения ущерба при производстве работ возместить ущерб Муниципальному заказчику или пострадавшему лицу за свой счет.

4.1.5. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.6. В течение срока действия Контракта по первому письменному требованию Муниципального заказчика беспрепятственно представлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивать проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

4.1.7. Сдать результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

4.2.2. Обеспечить доступ во все помещения обследуемых зданий (за исключением помещений, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц).

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ,  не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта приемки выполненных работ или мотивированного отказа в соответствии с разделом 5 Контракта  и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.2.5. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик передает Муниципальному заказчику по акту выполненные работы в виде контрольного экземпляра отчета по каждому обследуемому зданию.  Контрольный экземпляр отчета представляет собой окончательный вариант отчета без подписи Генерального директора и печати организации. В контрольном экземпляре отчета присутствуют только подписи исполнителей и начальника отдела экспертизы.

5.2. Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения контрольного экземпляра отчета, разработанного Подрядчиком, должен рассмотреть и сообщить Подрядчику об имеющихся замечаниях или об отсутствии замечаний по контрольному экземпляру отчета.

5.3. В случае отсутствия замечаний Муниципальный заказчик, одновременно с сообщением об отсутствии замечаний к контрольному экземпляру отчета, уведомляет Подрядчика о готовности принять выполненные в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) работы.

5.4. В случае если отчет не соответствует требованием Муниципального заказчика, то Муниципальный заказчик сообщает об этом Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить недостатки, указанные Муниципальным заказчиком, либо мотивированно обосновать невозможность исполнения указаний Муниципального заказчика и повторно направить  на рассмотрение выполненные работы в виде контрольного экземпляра отчета Муниципальному заказчику.

5.5. Выполненные работы передаются Муниципальному заказчику после его согласия приступить к приемке выполненных работ в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней по акту приемки выполненных работ. Муниципальный заказчик обязан подписать акт выполненных работ одновременно с получением выполненных работ. В случае отказа Муниципального заказчика от приемки выполненных работ соответствующая запись вноситься в акт приемки работ.

5.6. Если Муниципальный заказчик получил результат выполненных работ (материалы и документацию) и не подписал акт выполненных работ либо не внес запись об отказе от приемки выполненных работ одновременно с получением работ, то работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Муниципальным заказчиком, с дальнейшей оплатой Подрядчику.    

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим Контрактом.

7.2. Подрядчик несет ответственность и компенсирует ущерб за недостатки (дефекты), обнаруженные в ходе выполнения работ.

7.3. Перечень  недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика, который составляется в течение 3 (трех) рабочих  дней после обнаружения Муниципальным Заказчиком недостатков (дефектов) в выполненных работах.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков (дефектов), не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны относят наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном объеме и (или) частично.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то каждая Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8.4. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не  выполнившей свои обязательства.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения одной из Сторон.

9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения претензий.

10.  Заключительные условия

10.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

10.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту,  не противоречащие действующему законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Кон­трактом, направляется в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действую­щим законодательством РФ.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  для каждой из Сторон.

10.7. Приложения Контракту:

10.7.1. Приложение №1. Техническое задание

10.7.2. Приложение №2. Калькуляция (Смета) расходов на выполнение работ

11.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

                   Муниципальный заказчик                                                      Подрядчик

      ____________ /______________/                                             ______________ /_____________