Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на право осуществления мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения в г.Ивангороде Ленинградской области

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                                    М.Б.Корнеев

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право осуществления мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения вг.Ивангороде Ленинградской области

Перечень мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения

1. Обеспечение регламентного режима работы установок НО и контроль их состояния
путем своевременного включения.

2. Функциональный контроль устройств управления.

3. Периодические и внеочередные осмотры установок НО, согласно Графиков, приведенных ниже.

4. Выявление и устранение не горящих светильников, повреждений в сетях и устройствах управления.

5. Содержание и уход за установками - замена поврежденных светильников и замена перегоревших ламп в светильниках.

6. Профилактические испытания электрического оборудования.

7. Проверка уровней напряжения в распределительных сетях и нагрузок по фазам.

8. Текущие ремонты, при которых производится комплексная замена ламп и отражателей в открытых светильниках, ревизия и ремонт светильников, опор, кронштейнов и растяжек, воздушных и кабельных сетей, устройств заземления, пунктов питания, устройств управления, их регулировка, проверка действия всех элементов, окончательная наладка и испытание, ремонт снятых осветительных приборов в мастерских.

        Перечень объектов уличного освещения:

                                                                      ГРАФИК

осмотра объектов наружного освещения в светлое время суток для определения дефектов объектов наружного освещения с составлением дефектных ведомостей «октябрь» 2010года

                                                                                  ГРАФИК

осмотра объектов наружного освещения в светлое время суток для определения дефектов объектов

наружного освещения с составлением дефектных ведомостей «ноябрь» 2010года

                                                                    ГРАФИК

осмотра объектов наружного освещения в светлое время суток для определения дефектов объектов

наружного освещения с составлением дефектных ведомостей «декабрь» 2010года

* Осмотр производится в 21-ООчас.

Приложение №2

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Администрация

 муниципального образования

«Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района

Ленинградской области»

Дата, исх. №                                                                                                                                          

Котировочная заявка

 на участие в запросе котировок на право заключения муниципального контракта направо осуществления мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовнаружного освещения вг.Ивангороде Ленинградской области

__________________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право осуществления мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения вИвангороде Ленинградской области в период с момента подписания договора по 31.12.2010г., прилагаемый проект муниципального контракта,а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  по цене, предложенной нами в нашей котировочной заявке.

Цена предложения: ____________________рублей (указать цену цифрами и прописью), в т.ч. НДС 18% - __________________________ рублей (если является плательщиком)

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы, перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке: ……………………….

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                      подпись

                                                                                                                  М.П.

Контактный телефон, e-mail

Приложение №3

  Проект

муниципального контракта

Муниципальный контракт № _________

на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения на территории г.Ивангорода Ленинградской области

г. Ивангород                                                                                                          «____» _________200_г.                                                                                              

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород») от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице  ______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны,и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/ единственным участником запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения на территории г.Ивангорода Ленинградской области (протокол  рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _________).

1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения на территории г.Ивангорода Ленинградской области и своевременно сдать результаты работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену (далее – работы).

1.3. Объем работ определяется в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием (приложение №1) и Калькуляцией на выполнение работ (приложение №2).

1.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств  бюджета МО «Город Ивангород».

2. Цена и порядок расчета

2.1. Цена Контракта составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС - ________________.

Цена включает  расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п.п.2.3 настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств Муниципальным заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в следующем порядке: по факту выполнения всего объема работ по Контракту, по подписании Подрядчиком и Муниципальным заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ за ноябрь и декабрь 2009 года, иных отчетных документов  в течение 30 календарных дней на основании выставленного Муниципальному заказчику счета на оплату. Аванс после заключения настоящего Контракта не предусмотрен.

2.5. Обязанность по оплате выполненных Подрядчиком работ возникает у Муниципального заказчика только после принятия их результатов Муниципальным заказчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ – с момента подписания договора по 31 декабря 2010 года.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приёмка работ, являющихся предметом настоящего Контракта, осуществляется Муниципальным заказчиком и оформляется Актом приема-сдачи выполненных работ за каждый отчетный месяц (далее – Акт).

4.2. В течение 5 календарных дней с момента получения Акта Муниципальный заказчик подписывает Акт либо направляет Подрядчику мотивированные возражения по представленному Акту.

4.3. После истечения срока подписания Акта Муниципальным заказчиком при отсутствии мотивированных возражений, результаты работ считаются выполненными Подрядчиком.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента  зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. Обязательства сторон

5.1. Муниципальный заказчик обязан:

5.1.1. принять выполненные Подрядчиком результаты работ в порядке и сроки, определенные Контрактом;

5.1.2. своевременно произвести оплату выполненных работ в соответствии с п.2 настоящего Контракта;

5.1.3.  обеспечивать доступ персонала и транспорта Подрядчика к обслуживаемым объектам;

5.1.4. привлекать представителей Подрядчика при проведении обследований и проверок технического состояния объектов наружного освещения;

5.1.5. выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. выполнить работы поэксплуатационно-техническому  обслуживанию объектов наружного освещения в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.  

5.2.2. по завершению каждого отчетного месяца до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Муниципальному заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ.

5.2.3. выполнять работы своими силами, своими средствами с использованием собственных материалов и оборудования;

5.2.4. при выполнении работ обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и противопожарной безопасности, правил охраны труда и правил электробезопасности;

5.2.5. безвозмездно устранять по требованию Муниципального заказчика выявленные недостатки, возникшие по вине Подрядчика.

5.2.6. Незамедлительно информировать Муниципального заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемыерезультаты или о нецелесообразности продолжения работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

6.7.   Подрядчик не несет ответственности перед Заказчиком  в случаях ограничения или прекращения подачи электроэнергии в сети по решению Энергосбытовой организации (ООО «РКС-энерго»).

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны относят наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном объеме и (или) частично.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. 

7.3. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не  выполнившей свои обязательства.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения одной из Сторон.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения претензий.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

9.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту,  не противоречащие действующему законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

9.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Кон­трактом, направляется в письменной форме.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действую­щим законодательством РФ.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

9.7. Уполномоченным лицом  Муниципального заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку результатов выполненных работ является ______________________________________________________________.

9.8. Уполномоченным лицом Подрядчика за решение организационно-технических вопросов,  сдачу результатов выполненных работ является _____________________________________.

9.9. Приложения Контракту:

9.9.1. Приложение №1. Техническое задание

9.9.2. Приложение №2. Калькуляция на выполнение работ

10.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

                   Муниципальный заказчик                                                      Подрядчик

      ____________ /______________/                                             ______________ /______________/