Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на проведение ремонтных работ связанных с обустройством рабочих кабинетов

в здании администрацииМО «Город Ивангород»

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                                М.Б. Корнеев

Приложение №1

                                                                                                                                                           к  извещению о 

                                                                                                                                                         запросе котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ связанных с обустройством рабочих кабинетов в здании администрации МО «Город  Ивангород».

                                                    Общестроительные работы.

- демонтаж гипсокартонных перегородок     - 15,7 м.кв.;

- демонтаж кирпичных перегородок              - 14,8 м.кв.;

- устройство гипсокартонных перегородок   - 31,6 м.кв.;

- устройство кирпичных перегородок            - 5,52 м.кв.;

- устройство подвесных потолков по существующему каркасу            – 95 м.кв.;

- настилка полов из ламинированных плит по готовому основанию   – 90,4 м.кв.;

- установка дверей площадью 2 м.кв. с прирезкой скобяных изделий – 8 штук;

- облицовка керамической глазурованной плиткой кирпичных перегородок  – 22,4м.кв.;

- устройство полов из керамической плитки по готовому основанию – 4,2 м.кв.;

- оклейка стен виниловыми обоями под окраску по гипсокартонным перегородкам - 327 м.кв.;

- высококачественная окраска стен красками ПВА – 327 м.кв.;

- высококачественная окраска оконных переплетов масляными красками с очисткой поверхностей от  

  старой краски – 21.06 м. кв.

                                                  Электромонтажные работы.

- монтаж светильников в подвесных потолках на 4 люминесцентные лампы – 20 шт.;

- установка электрических выключателей, электрических розеток                  – 32 шт.

                                                  Санитарно-технические работы.

- установка санитарных фаянсовых изделий                                   – 2 шт.;

- прокладка канализационных полиэтиленовых труб диам.50 мм – 4м.;

- прокладка металлопластиковых труб для водопровода                – 8м.;

- установка душевой кабины                                                              – 1 шт.

Приложение №2

                                                                                                                                                           к  извещению о 

                                                                                                                                                         запросе котировок

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Администрация

 муниципального образования

«Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района

Ленинградской области»

Дата, исх. №                                                                                                                                          

Котировочная заявка

 на участие в запросе котировок на проведение ремонтных работ связанных с обустройством рабочих кабинетов в здании администрации МО «Город  Ивангород».

__________________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен напроведение ремонтных работ связанных с обустройством рабочих кабинетов в здании администрации МО «Город  Ивангород», прилагаемый проект муниципального контракта,а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  по цене, предложенной нами в нашей котировочной заявке.

Цена предложения: ____________________рублей (указать цену цифрами и прописью), в т.ч. НДС 18% - __________________________ рублей (если является плательщиком)

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы, перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке: ……………………….

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                      подпись

                                                                                                                  М.П.

Контактный телефон, e-mail

Приложение №3

                                                                                                                            к  извещению о запросе котировок

  Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт № _________

на проведение ремонтных работ связанных с обустройством рабочих кабинетов в здании администрации МО «Город  Ивангород».

г. Ивангород                                                                                                          «____» _________2010г.                                                                                              

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород») от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», действующая  на основании Устава в новой редакции, зарегистрированного Министерством юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 23 декабря 2005 года за № RU475071022005001, созданное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации и имеющее место нахождения по адресу: 188490, г.Ивангород Ленинградской области, улица Гагарина, дом 10 (далее-«Клиент»), в лице главы Администрации МО «Город Ивангород» Корнеева Михаила Борисовича, действующего на основании Положения об Администрации МО «Город Ивангород», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 31 января 2006 г. № 5, с одной стороны,и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является: решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем (единственным участником) запроса котировок на право заключения муниципального контракта на проведение ремонтных работ связанных с обустройством рабочих кабинетов в здании администрации МО «Город  Ивангород» на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол   от «___»_____2010г. №_____).

1.2. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя, по заданию Муниципального заказчика, в соответствии с условиями Контракта выполнить ремонтные работы связанных с обустройством рабочих кабинетов в здании администрации МО «Город  Ивангород»  (далее – Объект) и своевременно сдать Муниципальному заказчику результаты работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену.

1.3.  Объем работ определяется в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием (приложение №1) и Протокол договорной цены (приложение №2).

1.4. Муниципальный заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств  бюджета Ивангородского городского поселения.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения настоящего Контракта,

- окончание: не позднее 01 марта 2011 года.

3. Цена и порядок расчета

3.1.Цена Контракта составляет _______________________ , в т.ч. НДС 18% (в случае, если Подрядчик является плательщиков НДС).

Цена включает  расходы на материалы, перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п.п.3.3 настоящего Контракта

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств Муниципальным заказчиком на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ по Контракту, на основании подписанных Подрядчиком и Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). 

3.5. Возможна выплата аванса в размере 30% стоимости муниципального контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с действующими нормами и правилами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результаты работ Муниципальному заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, по защите Объекта и имущества администрации от негативного воздействия природного и технологического характера (попадание дождя, повреждения перекрытий, фасада и других конструктивных элементов).

4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.4. В случае порчи имущества и нанесения ущерба при производстве работ возместить ущерб Муниципальному заказчику или пострадавшему лицу за свой счет.

4.1.5. Проинформировать Муниципального заказчика за два дня до начала приемки скрытых работ.

4.1.6. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.7. В течение срока действия Контракта по первому письменному требованию Муниципального заказчика беспрепятственно представлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивать проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

4.1.8. Обеспечивать надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до их завершения и приемки Муниципальным заказчиком результатов работы по ремонту Объекта.

4.1.9. Сдать результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки-сдачи результатов работы по ремонту Объекта  принадлежащие ему строительные машины, механизмы, инструменты, инвентарь, материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

4.2.2. Обеспечить Подрядчику доступ на Объекты.

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием установленной Контрактом стоимости работ,  не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, с привлечениемпредставителя эксплуатирующей организации.

4.2.4. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта приемки выполненных работ или мотивированного отказа в соответствии с разделом 5 Контракта  и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.2.5. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1.  Приемка выполненных работ производится Муниципальным заказчиком после выполнения работ на каждом Объекте, предусмотренном Контрактом, в течение 7 рабочих дней со дня получения письменного извещения Подрядчика  о готовности их к сдаче.

5.2.  Подрядчик передает Муниципальному заказчику за 5 дней до начала приемки завершенных работ на Объекте 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением о соответствии фактически выполненным работам, акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

5.3. Муниципальный заказчик, в течение 7 рабочих дней со дня получения документации, указанной в п.п.5.2. Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.  Подписанный акт о приемке выполненных работ является основанием для  предъявления Исполнителем Муниципальному заказчику  счёта-фактуры и выставления счета на оплату.

5.4. В  случае  мотивированного  отказа  Муниципального заказчика от  приёмки  работ,  Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт  с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. Приемка работ на Объекте осуществляется вместе с Муниципальным заказчиком. 

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.5. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7. Гарантии

7.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается от момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет ____ лет (не менее 1 года), исключение составляют случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период использования результатов работ обнаружатся недостатки работ, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) устраняет их за свой счет, при этом срок гарантии  продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны относят наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном объеме и (или) частично.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то каждая Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8.4. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не  выполнившей свои обязательства.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения одной из Сторон.

9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения претензий.

10.  Заключительные условия

10.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

10.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту,  не противоречащие действующему законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Кон­трактом, направляется в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действую­щим законодательством РФ.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  для каждой из Сторон.

10.7. Приложения Контракту:

10.7.1. Приложение №1. Техническое задание (согласно приложению №1 к документации об аукционе)

10.7.2. Приложение №2. Протокол договорной цены.

11.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

Муниципальный заказчик                                                                                Подрядчик