Извещение о проведении запроса котировок на право поставки нефтепродуктов для нужд муниципального бюджетного учреждение «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                                    М.Б.Корнеев

Приложение №1

                                                                                                        «Согласовано»

                                                                                                                      Глава Администрации

                                                                                                                        МО «Город Ивангород»

                                                                                                                        __________М.Б. Корнеев

                                                                                                        30.12.2010.г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на правопоставки нефтепродуктов для нужд муниципального бюджетного учреждение  «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

         Наименование и количество  поставляемых нефтепродуктов:

Итого

К функциональным и качественным характеристикам предоставляемых нефтепродуктов предъявляются следующие требования:

·        Соответствие нефтепродуктов требованиям ГОСТ и ТУ завода - изготовителя.

Требования к условиям отгрузки (поставки) нефтепродуктов:

·        Поставка нефтепродуктов осуществляется  на основании талонов;

·        Поставка нефтепродуктов осуществляется с определением конкретного количества товара в отчетный период в соответствии с количеством купленных Заказчиком талонов по каждому отдельному наименованию нефтепродукта;

·        Получение нефтепродуктов водителями автотранспортных средств Заказчика осуществляется по предъявлении ими талонов на АЗС;

·        Продление (пролонгация) срока действия талонов отчетного периода на следующий отчетный период в случае не использования переданных Заказчику талонов;

·        Поставщик должен обеспечить заправку автотранспортных средств Заказчика на территории МО «Город Ивангород.

Приложение №2

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Администрация

 муниципального образования

«Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района

Ленинградской области»

Дата, исх. №                                                                                                                                          

Котировочная заявка

 на участие в запросе котировок на право поставки нефтепродуктов для нужд муниципального бюджетного учреждение  «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

__________________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право поставки нефтепродуктов для нужд муниципального бюджетного учреждение  «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

в период с момента подписания контракта по 31.03.2011г., прилагаемый проект муниципального контракта,а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  по цене, предложенной нами в нашей котировочной заявке.

Цена предложения: ____________________рублей (указать цену цифрами и прописью), в т.ч. НДС 18% - __________________________ рублей (если является плательщиком)

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы, перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке: - техническое задание с котировкой цен

-  сертификат, подтверждающий качество представленной марки ГСМ,

- перечень АЗС Поставщика, расположенные на территории г. Ивангорода Ленинградской области

……………………….

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                      подпись

                                                                                                                  М.П.

Контактный телефон, e-mail

Приложение №3

  Проект

муниципального контракта

Муниципальный контракт №
на поставку нефтепродуктов для нужд

муниципального бюджетного учреждение  «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

г. Ивангород                                                                                                “____'' _______2011г.

Муниципальное бюджетное учреждение  «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дмитрия Владимировича Гронского, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили  настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам проведения запроса котировки цены, проведенного по определению Поставщика  нефтепродуктов с момента подписания контракта до 31.12.2010 года для муниципальных нужд.

     Протокол  рассмотрения и оценки котировочных заявок   №___ от _________г.

1.2. В результате проведения запроса котировки цены Поставщик признается победителем с правом поставки нефтепродуктов с момента подписания контракта до 31.03.2011 года.

Источник финансирования: средства бюджет МО  «Город Ивангород»

2. Предмет контракта

2.1. Заказчик приобретает у Поставщика нефтепродукты в количестве, ассортименте согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1), в течение срока действия контракта.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему контракту нефтепродукты принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом залога, в споре и под арестом не состоят и свободны от любых прав и претензий третьих лиц.

2.3. Поставщик обеспечивает Заказчику возможность беспрепятственно получать на условиях настоящего контракта нефтепродукты по талонам и сервисным картам на следующих автозаправочных станциях (АЗС) Поставщика (Приложение №2).

3. Условия поставки

3.1. Заявки на приобретение нефтепродуктов подаются Заказчиком Поставщику в офис Поставщика, расположенный по адресу: ___________________________________

3.2. Талоны передаются Заказчику после получения 100% предоплаты за нефтепродукты на расчетный счет, либо в кассу Поставщика, если иное не определено дополнительным соглашением к настоящему контракту. Передача талонов Заказчику производится в офисе Поставщика, в рабочее время офиса Поставщика и оформляется актом приема-передачи талонов. Для получения талонов представитель Заказчика должен иметь при себе надлежаще оформленную доверенность на право получения талонов.

3.3. Поставка нефтепродуктов производится путем отпуска нефтепродуктов через топливораздаточные колонки АЗС Поставщика предъявителю талонов, которые дают право получать нефтепродукты на АЗС Поставщика.

3.4. Отпуск нефтепродуктов Заказчику производится круглосуточно (за исключением времени технических перерывов) на АЗС Поставщика.

3.5. Датой поставки считается дата отпуска нефтепродуктов, указанная в кассовой квитанции (чеке учетного терминала) АЗС.

3.6. Право собственности на нефтепродукты переходит от Поставщика к Заказчику в момент их отпуска через топливораздаточные колонки АЗС Поставщика предъявителю талонов.

3.7.Талоны содержат данные о марке нефтепродукта, номинале в литровом выражении и предоставляют Заказчику право на получение нефтепродуктов на АЗС Поставщика.

3.8.Срок действия талонов составляет не менее 45 календарных дней со дня их выдачи Заказчику и указан на талонах.

3.9.Заказчик обязан поставить на обратной стороне талонов печать своей организации.

3.10. Утраченные Заказчиком талоны восстановлению не подлежат, полученные от Заказчика за нефтепродукты денежные средства не возвращаются.

3.11 Неиспользованные в течение срока их действия талоны могут быть возвращены Поставщику. При этом Поставщик перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в размере стоимости оплаченных и невыбранных Заказчиком нефтепродуктов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования от Заказчика.

3.12. В случае невыполнения Заказчиком условий пунктов 3.8,3.9. настоящего контракта Поставщик вправе приостановить заправку автомобилей по выданным Заказчику талонам.

4. Цена контракта и организацию расчетов

4.1. Общая сумма контракта _____________   () рублей,, в том числе НДС 18%.

4.2. Оплата по настоящему контракту производится после предъявления Поставщиком Заказчику счета в течение 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего финансирования на счет Заказчика.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.4. Поставщик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца, передавать Заказчику счет-фактуру, а также товарную накладную на фактически отпущенное Заказчику в отчетном месяце количество нефтепродуктов. Поставщик передает Заказчику документы в офисе в рабочее время.

4.5. Стороны обязуются производить сверку расчетов по настоящему контракту.

5. Качество и количество

5.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТ или ТУ на данный вид нефтепродукта и подтверждаться паспортом качества, выданным заводом- изготовителем или грузоотправителем.

5.2. Претензии по качеству предоставленной продукции Заказчик вправе предъявить Поставщику, при недопущении попадания воды и других посторонних примесей в бак автомобилей из атмосферы или иным путем, а так же при условии, что не производилась заправка топлива на АЗС других фирм, повлекшее смешивание в баках автомашин горюче-смазочных материалов разных партий (фирм).

5.3. В случае обнаружения существенных нарушений требований к качеству нефтепродуктов в процессе их использования Заказчик должен уведомить об этом поставщика, Поставщик обязан в течение трех дней с момента уведомления заменить за свой счет некачественный товар. Уведомление должно быть оформлено в письменном виде претензии по количеству и качеству.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,  Продавец вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Продавец своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7. Форс- мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Такими обстоятельствами стороны признают наводнения, пожары, землетрясения, иные стихийные бедствия, эпидемии. Форс-мажорными обстоятельствами стороны также признают военные действия, забастовки и др., препятствующие выполнение сторонами своих обязательств по контракту, и иные обстоятельства вне контроля сторон.

Доказательством наступления таких обстоятельств и их длительности будет служить документ, выдаваемый компетентным государственным органом по месту нахождения стороны, по отношению к которой наступили форс-мажорные обстоятельства.

7.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее З (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств информировать другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств в письменной форме.

Несвоевременное уведомление (не уведомление) о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.

7.3. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в исполнении обязательств по настоящему контракту составит более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего контракта, предварительно уведомив об этом письменно другую сторону. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует по 31.03.2011г. В отношении обязательств по расчетам и возмещении убытков настоящий контракт действует до полного взаиморасчета сторон - не позднее 31.032.2011г.

9. Прочие условия

9.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и заверены печатями сторон по контракту.

9.2. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

9.3. При исполнении настоящего контракта стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством факсимильной, телеграфной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по контракту. При этом передача подлинников документов обязательна. Стороны обязуются в течение З (трех) дней с момента передачи документов при помощи средств технической связи направлять друг другу подлинники таких документов.

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своего места нахождения, организационно-правовой формы, платежных реквизитов, а также об иных сведениях, которые могли бы повлиять на взаимоотношения между сторонами, в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.

Вся ответственность в случае не уведомления или несвоевременного уведомления о вышеуказанных изменениях возлагается на сторону, допустившую такое не уведомление (несвоевременное уведомление).

9.5. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности. Вся коммерческая и иная документация и информация, получаемая одной стороной от другой стороны, должна быть использована только для выполнения настоящего контракта и не может передаваться для ознакомления и/или использования иным физическим или юридическим лицам, за исключением случаев письменного на то разрешения одной из сторон, а также кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

9.6. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.  Заключительные положения

 10.1. Расторжение  контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 10.2 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок для ответа на претензию – 30 календарных дней со дня её отправления. При не достижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

 10.4. Приложения:

   - Техническое задание (Приложение №1)

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик                                                                                  Поставщик

______________                                                                           _______________

                                                                                    Приложение № 1

                                                                                                    к  Муниципальному контракту

                                                                                                       №___от «____»__________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на правопоставки нефтепродуктов для нужд муниципального бюджетного учреждение  «Служба заказчика муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

         Наименование и количество  поставляемых нефтепродуктов:

Заказчик                                                                                  Поставщик

______________                                                                           _______________