Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на осуществления мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения в г.Ивангороде Ленинградской области

Глава администрации

МО «Город Ивангород»                                                                      М.Б.Корнеев  

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения в г.Ивангороде Ленинградской области

Перечень мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения

1. Обеспечение регламентного режима работы установок наружного освещения и контроль их состояния путем своевременного включения.

2. Функциональный контроль устройств управления.

3. Периодические и внеочередные осмотры установок наружного освещения, согласно Графиков, приведенных ниже.

4. Выявление и устранение не горящих светильников, повреждений в сетях и устройствах управления.

5. Содержание и уход за установками - замена поврежденных светильников и замена перегоревших ламп в светильниках.

6. Выправка опор.

7. Профилактические испытания электрического оборудования.

8. Проверка уровней напряжения в распределительных сетях и нагрузок по фазам.

9. Текущие ремонты, при которых производится комплексная замена ламп и отражателей в открытых светильниках, ревизия и ремонт светильников, опор, кронштейнов и растяжек, воздушных и кабельных сетей, устройств заземления, пунктов питания, устройств управления, их регулировка, проверка действия всех элементов, окончательная наладка и испытание, ремонт снятых осветительных приборов в мастерских.

        Перечень объектов уличного освещения:

 Сети уличного освещения

Светильники

Опоры

ГРАФИК

осмотра объектов наружного освещения для определения дефектов объектов

наружного освещения с составлением дефектных ведомостей

* Осмотр производится в 21-00 час.

Приложение №2

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Администрация

 муниципального образования

«Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района

Ленинградской области»

Дата, исх. №                                                                                                                                      

Котировочная заявка

 на участие в запросе котировок на право заключения муниципального контракта на осуществление мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения в г.Ивангороде Ленинградской области

_____________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право осуществления мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения в г.Ивангороде Ленинградской области в период с 01.02.2011г. по 31.05.2011г., прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  по цене, предложенной нами в нашей котировочной заявке.

 Цена предложения: ____________________рублей (указать цену цифрами и прописью), в т.ч. НДС 18% - __________________________ рублей (если является плательщиком)

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы, перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке:

- калькуляция на выполнение работ

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                          подпись

                                                                                                                 М.П.

Контактный телефон, e-mail

Приложение №3

  Проект

муниципального контракта

Муниципальный контракт № _________

на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения в г.Ивангороде Ленинградской области

 г.Ивангород                                                                                                    «___»_____20__г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород») от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», действующая  на основании Устава в новой редакции, зарегистрированного Министерством юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 23 декабря 2005 года за № RU475071022005001, созданное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации и имеющее место нахождения по адресу: 188490, г.Ивангород Ленинградской области, улица Гагарина, дом 10, в лице главы Администрации МО «Город Ивангород» Корнеева Михаила Борисовича, действующего на основании Положения об Администрации МО «Город Ивангород», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 31 января 2006 г. № 5, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/ единственным участником запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения в г.Ивангороде Ленинградской области (протокол  рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _________).

1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов наружного освещения в г.Ивангороде Ленинградской области, а Муниципальный заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену (далее – работы).

1.3.              При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются Правилами устройства электроустановок и иными нормативными актами, относящимися  к предмету настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1).

1.4. Объем работ определяется в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием (приложение №1).

1.5. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств  бюджета МО «Город Ивангород».

2. Цена и порядок расчета

2.1. Цена Контракта составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС - ________________.

Цена включает  расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п.п.2.3 настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств Муниципальным заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в следующем порядке: ежемесячно по факту выполнения работ по Контракту, по подписании Подрядчиком и Муниципальным заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ за отчетный месяц, иных отчетных документов  в течение 20 банковских дней на основании выставленного Муниципальному заказчику счета на оплату. Аванс после заключения настоящего Контракта не предусмотрен.

2.5. Обязанность по оплате выполненных Подрядчиком работ возникает у Муниципального заказчика только после принятия их результатов Муниципальным заказчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ – с 01 февраля 2011 года  по 31 мая 2011 года.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приёмка работ, являющихся предметом настоящего Контракта, осуществляется Муниципальным заказчиком и оформляется Актом приема-сдачи выполненных работ за каждый отчетный месяц (далее – Акт), расчетом стоимости выполненных работ и затрат.

4.2. В течение 7 календарных дней с момента получения Акта и иных документов, предусмотренных п.п. 4.1. Контракта, Муниципальный заказчик подписывает Акт либо направляет Подрядчику мотивированные возражения по представленному Акту.

4.3. После истечения срока подписания Акта Муниципальным заказчиком при отсутствии мотивированных возражений, результаты работ считаются выполненными Подрядчиком.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента  зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. Обязательства сторон

5.1.1. Муниципальный заказчик обязан:

5.1.1.  Производить приемку Работ в соответствии с требованиями задания (Состава и объема работ, на основании Реестра сетей наружного освещения), надлежащим образом оформленным Актом выполненных Работ в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента предъявления его Подрядчиком. При обнаружении недостатков заявить об этом Подрядчику.

5.1.2. Проверять ход и контролировать качество Работы Подрядчика в любое время в лице своих уполномоченных представителей в рамках исполнения настоящего Контракта.

5.1.3. Производить оплату выполненных Работ в порядке, объемах и на условиях, предусмотренном в разделах 2, 4 настоящего Контракта.

5.1.4.  При выявлении недостатков и дефектов  в Работе Подрядчика, требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по его вине, в соответствии с действующим законодательством.

5.1.5. Своевременно информировать Подрядчика в виде заявок  о неисправностях в работе наружного освещения.

5.2.1. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнять все работы своими силами, своими средствами с использованием собственных материалов и оборудованиякачественно, в объемах и в сроки, предусмотренные в Контракте.

5.2.2. Иметь обученный и подготовленный персонал для выполнения работ.

5.2.3. По завершении работ предоставить Муниципальному заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ.

5.2.4. При выполнении работ обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и противопожарной безопасности, правил охраны труда и правил электробезопасности.

5.2.5. Безвозмездно устранять по требованию Муниципального заказчика выявленные недостатки, возникшие по вине Подрядчика.

5.2.6. Подрядчик обязуется вести специальный журнал учета заявок и выполнения работ по техническому обслуживанию уличного освещения и предоставить его Муниципальному заказчику вместе с Актом приема-сдачи выполненных работ.

5.2.7. В течение 2-х дней выполнять заявки, переданные Муниципальным заказчиком, с отметкой в специальном журнале работ об устранении с указанием даты.

5.2.8. Незамедлительно информировать Муниципального заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ, направив письменное уведомление.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Контрактом. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

6.7.   Подрядчик не несет ответственности перед Заказчиком  в случаях ограничения или прекращения подачи электроэнергии в сети по решению Энергосбытовой организации (ООО «РКС-энерго»).

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны относят наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном объеме и (или) частично.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. 

7.3. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не  выполнившей свои обязательства.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения одной из Сторон.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения претензий. 

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с 01.02.2011 года  и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Договора.

9.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту,  не противоречащие действующему законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

9.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действую­щим законодательством РФ.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

9.7. Уполномоченным лицом Муниципального заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку результатов выполненных работ является: _________________________________________________________________________________

9.8. Уполномоченным лицом Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу результатов выполненных работ является __________________________________________

9.9. Приложения к Контракту:

9.9.1. Приложение №1. Техническое задание

10.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

Муниципальный заказчик                                                                         Подрядчик