Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                       Н.Н.Коломейцев

                      Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство натурных землеустроительных работ, кадастровой съемки, выноса в натуру

(для    ИЖС, ЛПХ, дачного строительства и садоводства, огородничества и др. нужд)

на объекте «Неотложные мероприятия по водоснабжению Ивангорода из подземных источников»

(Водозаборные сооружения)

Масштаб съемки - 1: 500

1. Подрядчик: определяется по результатам размещения муниципального заказа

2. Заказчик работ: Администрация МО «Город Ивангород»

3. Адрес объекта: Ленинградская область, Кингисеппский район, территория МО «Город Ивангород», ВОС

4. Местоположение участка (по административному делению): МО «Город Ивангород» 

5. Объем работ: земельный участок площадью до 13,5 га

6. Выполнение следующих работ:

6.1. Произвести межевание объекта землепользования с координированием поворотных точек границ землепользования и объектов недвижимости.

6.2. Согласование существующих границ со смежными землепользователями (с учетом выполненных ранее землеустроительных работ).

6.3. Установка и сдача межевых знаков под наблюдение за сохранностью заказчику.

6.4. Передача межевого дела и описание земельного участка в Кадастровую палату Кингисеппского района.

7. По окончанию работ в филиал ФГУП «ЗКП» по Кингисеппскому району Ленинградской области заказчиком предоставляются следующие материалы:

• Сформированное межевое дело;
• Дискета в формате MapInfo (участки, постройки, подучастки);
• Каталог координат поворотных точек границ земельного участка;
• Каталог координат поворотных точек границ земельного участка с особым режимом использования;
• Экспликация зданий и сооружений;
• Карточка привязки и материалы вычислений на полученный ППС (пункт сгущения сети);

8. Полевые и камеральные работы выполняются с соблюдением требований «Инструкции по топографическим съемкам масштабов 1:1000, 1:500», М., 1989 г., а также «Инструкции по межеванию земель» (утверждена Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 8 апреля 1996 года).

9. Приложение к техническому условию:

• Планово-картографический материал в масштабе 1:1000 или 1:2000 (1:10000) с ориентировочными границами земельного участка (и местом закладки ПСС)
• Исходные данные (сведения о смежных земельных участках).

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

дата                                                                                                                                                         

Котировочная заявка

 на производство натурных землеустроительных работ по объекту

«Неотложные мероприятия по водоснабжению Ивангорода из подземных источников» (Водозаборные сооружения)

_____________________________________________________________________________

(наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительство (для физического лица), номер контактного телефона; банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на производство натурных землеустроительных работ по объекту «Неотложные мероприятия по водоснабжению Ивангорода из подземных источников» (Водозаборные сооружения) площадью до 13,5 га,  прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке:

По цене: _______________ рублей (указать цену цифрами и прописью)

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В сроки:________________________

   Место выполнения работ: Ленинградская область, г.Ивангород, ВОС

Срок и условия оплаты за выполнение работ: Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 банковских дней с момента получения счета от Подрядчика на оплату аванса. Окончательная оплата производится после подписания сторонами акта выполненных работ в течение 30-ти календарных дней.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения:

- копия лицензии на право осуществления деятельности, являющейся предметом заказа

- сметный расчет на выполнение работ

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

М.П.

Муниципальный контракт №       -К

на производство натурных землеустроительных работ по объекту «Неотложные мероприятия по водоснабжению Ивангорода из подземных источников» (Водозаборные сооружения)

г. Ивангород                                                                                                                        «___»__________2007 г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Крутикова Михаила Вячеславовича, действующего на основании Положения об Администрации МО «Город Ивангород» и распоряжения главы администрации муниципального образования от 07.02.2006г. №02-Р с изменениями, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта является решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем (единственным участником) в проведении запроса котировок на производство натурных землеустроительных работ по объекту «Неотложные мероприятия по водоснабжению Ивангорода из подземных источников» (Водозаборные сооружения) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от ______________), утвержденное распоряжением главы Администрации МО «Город Ивангород» от __________ №______.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с условиями контракта, выполнить натурные землеустроительные работы по объекту «Неотложные мероприятия по водоснабжению Ивангорода из подземных источников» (Водозаборные сооружения) (далее - работы) и своевременно сдать Заказчику результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить указанную в контракте цену.

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием (приложение №1) и Сметой (приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего контркта.

1.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в срок __________________________ при  соблюдении Заказчиком своих обязательств согласно п.п.3.3 контракта.

2.2. В случае необходимости изменения срока выполнения работ в связи с изменением объемов финансирования, если это может повлиять на продолжительность работ и их стоимость, такие изменения производятся на основании дополнительного соглашения к контракту.

2.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.

3. Цена муниципального контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта определена на основании ценового предложения в котировочной заявке победителя (единственного участника) запроса котировок (Подрядчика) и согласно Протоколу соглашения договорной цены (приложение №3) составляет _________________ рублей.

Цена, указанная в настоящем пункте, является фиксированной в течение всего срока действия контракта. 

3.2. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, указанной в п.3.1., в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета от Подрядчика на оплату аванса.

3.4. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится по факту выполнения работ после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по мере поступления средств из местного бюджета, но не более 30 календарных дней.

3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.6. Работа, прекращенная по вине Подрядчика, не оплачивается, а авансовая выплата возвращается Заказчику в течение 5-ти банковских дней.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с Техническим заданием и действующими нормативами и сдать результаты работ Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Получить согласие Заказчика в случае привлечению к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей).

4.1.3. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.4. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от Технического задания или условий контракта.

4.1.5. В течение срока действия контракта по первому требованию Заказчика беспрепятственно предоставлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечить проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения контракта документами и информацией.

4.2.2. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

4.2.3. Принять результаты выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ и оплатить их.

4.2.4. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки  выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.3. В случае неполучения от Заказчика в установленный срок (п.п.5.1. Контракта) подписанного акта сдачи-приемки или мотивированного отказа, работы считаются принятыми и Подрядчик оформляет односторонний акт сдачи-приемки, обязательный для оплаты Заказчиком.

5.4. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ  в соответствии с условиями настоящего контракта считается подписание Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

5.5. Риск случайного повреждения результата выполненных  работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств  по контракту Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день прострочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства от суммы авансового платежа по контракту, согласно п.п.3.3. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по контракту Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств  по оплате работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему контракту.

6.7. Споры, могущие возникнуть в процессе исполнения Сторонами условий контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описания и последствия для сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны.        Сроки сдачи работ могут быть сдвинуты на  срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8.  Срок действия контракта

8.1. Настоящий  контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами контракта.

9. Дополнительные условия

9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

10.  Приложения к контракту

10.1. Приложение №1. Техническое задание

10.2. Приложение №2. Смета на выполнение работ

10.3. Приложение №3. Протокол соглашения договорной цены

11.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон