Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                 Н.Н.Коломейцев

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по установке сцены в Ивангородской крепости,

г.Ивангород Ленинградской области 

Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Подрядчик обеспечивает в течение всего периода выполнения работ чистоту прилегающей территории.

Срок гарантии на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

дата                                                                                                                                                         

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке сцены в Ивангородской крепости

____________________________________________________________________________

(наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,  место жительство (для физического лица), номер контактного телефона; банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по установке сцены в Ивангородской крепости,  прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке:

Цена предложения: _______________ рублей (указать цену цифрами и прописью)

Цена за поставляемые товары  указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок выполнения работ:

Место выполнения работ: Ивангородская крепость, г.Ивангород Ленинградской области

Срок и условия оплаты за выполняемые работ: Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта. Окончательная оплата производится после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30-ти календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работ: ____________________

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок, в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта муниципального контракта  до момента подписания муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях нашей заявки.

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _________

на выполнение работ по установке сцены в Ивангородской крепости

г. Ивангород                                                                                                                   «____» _______ 2007 г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород»), от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Крутикова Михаила Вячеславовича, действующего на основании Положения об Администрации МО «Город Ивангород» и распоряжения главы администрации муниципального образования от 07.02.2006г. №02-Р с изменениями, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего (ей) на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта является  решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке сцены в Ивангородской крепости (далее - запрос котировок) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от __________).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя, по заданию Заказчика, в соответствии с условиями контракта выполнить работы по установке сцены в Ивангородской крепости (далее - работы) и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить указанную в контракте цену.

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с согласованной Сторонами Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату работ за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы  в срок _____________ при соблюдении Заказчиком своих обязательств согласно п.п.3.3 контракта.

2.2.  В случае необходимости изменения срока выполнения работ в связи с изменением объемов финансирования, если это может повлиять на продолжительность работ и их стоимость, такие изменения производятся на основании дополнительного соглашения к Контракту.

2.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов.

3.1. Цена контракта определена на основании ценового предложения в котировочной заявке Подрядчика и составляет _____________ рублей, в т.ч. НДС 18% - ___________ рублей.

Цена, указанная в настоящем пункте, является фиксированной в течение всего срока действия контракта.  

3.2. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, указанной в п.3.1.

3.4. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится по факту выполнения работ после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат и счет-фактуры, в течение 30 календарных дней.

3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.6. Работа, прекращенная по вине Подрядчика, не оплачивается, а авансовая выплата возвращается Заказчику в течение 5-ти банковских дней.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в надлежащем качестве, в  соответствии  с действующими нормативами, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать результаты работ Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от Технического задания или условий Контракта.

4.1.4. В течение срока действия Контракта по первому требованию (письменное уведомление) Заказчика беспрепятственно предоставлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивает проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

4.1.5. Получить согласие Заказчика в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей).

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

4.2.2. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

4.2.3. Принять результаты выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ и оплатить их.

4.2.4. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки  выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.3. В случае неполучения от Заказчика в установленный срок (п.п.5.1. Контракта) подписанного акта сдачи-приемки или мотивированного отказа, работы считаются принятыми и Подрядчик оформляет односторонний акт сдачи-приемки, обязательный для оплаты Заказчиком.

5.4. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ  в соответствии с условиями настоящего контракта считается подписание Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств  по контракту Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день прострочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства от суммы авансового платежа по контракту, согласно п.п.3.3. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по контракту Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств  по оплате работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему контракту.

6.7. Споры, могущие возникнуть в процессе исполнения Сторонами условий контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

7. Особые  условия

7.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается от момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и составляет ________________, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет.

7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описания и последствия для сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий  контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами контракта.

10.  Дополнительные условия

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к контракту.

10.2. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

10.4. Приложение к контракту: Сметный расчет на выполнение работ

11.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

            ЗАКАЗЧИК                                                                                       ПОДРЯДЧИК