Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                          Н.Н.Коломейцев

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Ведомость объемов  работ  и  материалов

Ремонтные работы на II этаже в здании Администрации МО «Город Ивангород»

 (г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10)

1. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2. Выполняемые работы должны соответствовать стандартам и нормам согласно действующему законодательству.

3. Необходимые материалы Подрядчик доставляет собственным транспортом.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

дата                                                                                                                                                         

Котировочная заявка

 на выполнение ремонтных работ в здании Администрации МО «Город Ивангород»

по адресу: г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10

_____________________________________________________________________________

(наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,  место жительство (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона; банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в здании Администрации МО «Город Ивангород» по адресу: г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке:

По цене: _______________ рублей (указать цену цифрами и прописью)

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В сроки: ________________

   Место выполнения работ: Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10

   Срок гарантии на выполненные работы: ____________________

Срок и условия оплаты за выполнение работ: Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 банковских дней с момента получения счета от Подрядчика на оплату аванса. Окончательная оплата производится после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ в течение 30-ти календарных дней.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения:

- сметный расчет на выполнение работ, выполненный в ТЕР ЛО

- копия лицензии на осуществление деятельности, являющейся предметом запроса котировок

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

М.П.

Контактный телефон

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _________

на выполнение ремонтных работ в здании Администрации МО «Город Ивангород» по адресу: г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10

г. Ивангород                                                                                                                   «____» _______ 2007 г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород») от имени муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________ действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (лицензия №_____ от_____), в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основание для заключения настоящего контракта является  решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в здании Администрации МО «Город Ивангород» по адресу: г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10 (далее - запрос котировок) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от __________), утвержденное распоряжением главы Администрации МО «Город Ивангород» от __________ №______.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя, по заданию Заказчика, в соответствии с условиями контракта выполнить ремонтные работы на II этаже в здании Администрации МО «Город Ивангород» по адресу: г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10 (далее - работы) и своевременно сдать Заказчику результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в контракте цену.

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с согласованным Сторонами и Сметным расчетом (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы  в срок __________________ при соблюдении Заказчиком своих обязательств по оплате аванса (п.п.3.3. контракта).

2.2.  В случае необходимости изменения срока выполнения работ в связи с изменением объемов финансирования, если это может повлиять на продолжительность работ и их стоимость, такие изменения производятся на основании дополнительного соглашения к Контракту.

2.3. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2),   на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Цена контракта определена на основании ценового предложения в заявке на участие в запросе котировок Подрядчика и согласно Протоколу о соглашении договорной цены (Приложение №2) составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС 18% -  ____________ рублей.

3.2. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, указанной в п.3.1., в течение 10-ти банковских дней со дня получения счета от Подрядчика на оплату аванса.

3.4. Окончательная оплата выполненных работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов работ, оформленных и подписанных актом о приемке выполненных работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат;  по мере поступления средств из местного бюджета, но не более 30 календарных дней.

3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.6. Работа, прекращенная по вине Подрядчика, не оплачивается, а авансовая выплата возвращается Заказчику в течение 5-ти банковских дней.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с действующими нормативами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать результаты работ Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить поставку необходимых материалов, оборудования.

4.1.3. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.4. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.5. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на объекте.

4.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.

4.1.7. Нести ответственность за сохранность объекта, а также материалов и оборудования на время производства работ до окончания сдачи работ.

4.1.8. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при производстве работ произвести ремонт за свой счет.

4.1.9. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.10. В течение срока действия контракта по первому требованию Заказчика беспрепятственно представлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивать проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

4.1.11. После завершения работ сдать результаты работ Заказчику.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения контракта документами и информацией.

4.2.2. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

4.2.3. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.

4.2.4. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта приемки выполненных работ в течение 5 дней с момента предъявления Подрядчиком результатов выполненных работ к сдаче  и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

4.2.5. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

5. Производство работ и порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акт о приемке выполненных работ, осуществляет технический надзор за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и сметной документации.

5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке  выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения, которые выполняются за счет Подрядчика.

5.4. В случае неполучения от Заказчика в установленный срок (п.п.5.2. Контракта) подписанного акта о  приемке выполненных работ или мотивированного отказа, результаты работ считаются принятыми и Подрядчик оформляет односторонний акт о приемке выполненных работ, обязательный для оплаты Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств  по контракту Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день прострочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, от суммы авансового платежа по контракту согласно п.п.3.3. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по контракту Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств  по оплате работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему контракту.

6.7. Споры, могущие возникнуть в процессе исполнения Сторонами условий контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

7. Гарантии

7.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается от момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и составляет __________________, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и неправильной эксплуатации объекта Заказчиком.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) устраняет их за свой счет.

7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством. При этом срок исполнения обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9.  Срок действия контракта и порядок расторжения контракта

9.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами контракта или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Расторжение Контракта оформляется:

9.2.1. письменным соглашением Сторон;

9.2.2.вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

9.2.3. решением Заказчика:

- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в п.п.2.1., более чем на 10 дней, не по вине Заказчика,

- отступление от действующих нормативов, технических условий и СНиП.

9.3. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акт о приемке выполненных работ или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Приложения к контракту: Приложение №1 - Сметный расчет

                                                      Приложение №2 - Протокол о соглашении договорной цены

11.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон