Администрация

Администрация города
т/ф: +7 (81375) 54-178
Mail: adm@ivangorod.ru
Адрес: ул. Гагарина, д. 10

Поддержка сайта

 
 
Создание сайта:
Волх &Tyler
Главная Муниципальные заказы Извещения Извещение(проверка работы автоматики безопасности котлов)
Извещение(проверка работы автоматики безопасности котлов) Печать
27.11.07

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение проверки работы автоматики безопасности котлов типа

ДКВР 20/13 и ПТВМ 30/150, установленных на центральной котельной

МУПП «Ивангородские тепловые сети»

 

Форма торгов

Запрос котировок

Наименование заказчика

Муниципальное унитарное производственное предприятие «Ивангородские тепловые сети»

Местонахождение

Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Котовского, д.19а

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона

188490, Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Котовского, д.19а;  т/факс (81375) 51-356/ 51-756

Наименование уполномоченного органа

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Местонахождение

Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона

188490, Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10     

Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.      т/факс (81375) 51-307, 51-303

Сарапу Ольга Александровна

Источник финансирования

Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»

Наименование, характеристика, объем выполняемых работ

Проверка работы автоматики безопасности котлов типа ДКВР 20/13 и ПТВМ 30/150, установленных на центральной котельной МУПП «Ивангородские тепловые сети»,  согласно Техническому заданию (Приложение).

Максимальная цена контракта

495 000,00 рублей (Четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 копеек)

Место выполнения работ

Ленинградская область г.Ивангород

Сроки выполнения работ

Не более 21 календарных дней со дня поступления авансового платежа по муниципальному контракту

Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходов

Цена за выполняемые работы должна быть  указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей

Срок и условия оплаты выполнения работ

Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 банковских дней с момента получения счета от Подрядчика на оплату аванса. Окончательная оплата производится после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30-ти календарных дней.

Место подачи котировочных заявок

Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10, отдел по управлению городским хозяйством

Срок подачи котировочных заявок

С  27 ноября по 06 декабря 2007 года в часы согласно режиму работы Администрации МО «Город Ивангород». Котировочные заявки должны поступить в уполномоченный орган до 17.30 часов (моск. время) 06 декабря 2007г.

Форма котировочной заявки

Котировочная заявка должна быть представлена по установленной форме (см. приложение) на бумажном носителе (в т.ч. направленная по факсу) либо в электронном виде, заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью (при наличии)

Место и время рассмотрения и оценки котировочных заявок

07 декабря 2007г.  в 10.10 ч (время моск.) в актовом зале Администрации МО «Город Ивангород» (Ивангород, ул.Гагарина, д.10)

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

В течение 15 дней, но не ранее чем через пять дней  со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                          Н.Н.Коломейцев

 

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ       

на выполнение проверки работы автоматики безопасности котлов

типа ДКВР 20/13 и ПТВМ 30/150, установленных на центральной котельной

МУПП «Ивангородские тепловые сети»

 

 

п/п

Наименование работ

Единица

измерения

Количество

 

Проверка работы автоматики безопасности  котла типа ДКВР 20/13

 

 

1

По понижению уровня воды в барабане

шт

1

2

По повышению уровня воды в барабане

п/м

1

3

По повышению давления пара в барабане

п/м

1

4

По понижению давления газа перед котлом

п/м

1

5

По повышению давления газа перед котлом

шт

1

6

По понижению давления воздуха перед котлом

шт

1

7

По погасанию факела

шт

2

8

По отключению вентилятора

шт

1

9

По разрежению в топке котла

шт

1

10

По отключению дымососа

шт

1

11

По отключению электроэнергии

шт

1

 

Проверка работы автоматики безопасности котла типа ПТВМ 30/150

 

 

1

Повышение давления газа перед котлом

шт

1

2

Понижение давления газа перед котлом

шт

1

3

Повышение давления газа перед горелкой 2,5

шт

2

4

Понижение давления воздуха после вентилятора

шт

1

5

Понижение давления вторичного воздуха перед горелками 2,5

шт

2

6

Погасание факела горелки 2,5

шт

2

7

Понижение разрежения в топке котла

шт

1

8

Понижение расхода воды через котел

шт

1

9

Повышение температуры воды после котла

шт

1

10

Повышение давления воды после котла

шт

1

11

Понижение давления воды после котла

шт

1

12

Прекращение подачи электроэнергии

шт

1

 

 

 

 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

 

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

дата                                                                                                                                                         

 

Котировочная заявка

 на право заключения муниципального контракта

на выполнение проверки работы автоматики безопасности  котлов

 типа ДКВР 20/13 и ПТВМ 30/150, установленных на центральной котельной

МУПП «Ивангородские тепловые сети»

_____________________________________________________________________________

(наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,  место жительство (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона; банковские реквизиты участника размещения заказа)

 

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на выполнение проверки работы автоматики безопасности котлов типа ДКВР 20/13 и ПТВМ 30/150, установленных на центральной котельной МУПП «Ивангородские тепловые сети», прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке:

 

По цене: _______________ рублей (указать цену цифрами и прописью)

Цена за выполняемые работы  указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

 

В сроки: ________________

   Место выполнения работ: Ленинградская область, г.Ивангород

   Срок и условия оплаты за выполнение работ: Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 банковских дней с момента получения счета от Подрядчика на оплату аванса. Окончательная оплата производится после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ в течение 30-ти календарных дней.

 

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

 

Приложения:

- сметный расчет на выполнение работ

- копия лицензии на осуществление деятельности, являющейся предметом запроса котировок

 

Участник размещения заказа

 

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

 

М.П.

 

 

Проект

Муниципальный контракт №____/07-К

на выполнение проверки работы автоматики безопасности  котлов типа ДКВР 20/13 и ПТВМ 30/150, установленных на центральной котельной МУПП «Ивангородские тепловые сети»

 

г. Ивангород                                                                                                                              «___»___ 2007 г.

 

 

Муниципальное унитарное производственное предприятие «Ивангородские тепловые сети» (МУПП «ИТС») от имени муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________ действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (лицензия №_____ от_____), в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:

 

1. Предмет контракта

                                                                                             

1.1. Основание для заключения настоящего контракта является  решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение проверки работы автоматики безопасности котлов типа ДКВР 20/13 и ПТВМ 30/150, установленных на центральной котельной МУПП «Ивангородские тепловые сети» (далее - запрос котировок) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от __________), утвержденное распоряжением главы Администрации МО «Город Ивангород» от __________ №______.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя, по заданию Заказчика, в соответствии с условиями контракта выполнить проверку работы автоматики безопасности  котлов типа ДКВР 20/13 и ПТВМ 30/150, установленных на центральной котельной МУПП «Ивангородские тепловые сети» (далее - работы) и своевременно сдать Заказчику результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в контракте цену.

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием (Приложение №1) и Сметным расчетом (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».

 

2. Сроки выполнения работ

 

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы  в срок __________________ при соблюдении Заказчиком своих обязательств по оплате аванса (п.п.3.3. контракта).

2.2.  В случае необходимости изменения срока выполнения работ в связи с изменением объемов финансирования, если это может повлиять на продолжительность работ и их стоимость, такие изменения производятся на основании дополнительного соглашения к Контракту.

2.3. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2),   на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

 

3. Стоимость работ и порядок расчета

 

3.1. Цена контракта определена на основании ценового предложения в заявке на участие в запросе котировок Подрядчика и составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС 18% -  ____________ рублей.

3.2. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, указанной в п.3.1., в течение 10-ти банковских дней со дня получения счета от Подрядчика на оплату аванса.

3.4. Окончательная оплата выполненных работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов работ, оформленных и подписанных актом о приемке выполненных работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат;  по мере поступления средств из местного бюджета, но не более 30 календарных дней.

3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.6. Работа, прекращенная по вине Подрядчика, не оплачивается, а авансовая выплата возвращается Заказчику в течение 5-ти банковских дней.

 

4. Обязательства сторон

 

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с Техническим заданием и действующими нормативами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать результаты работ Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Получить согласие Заказчика в случае привлечению к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей).

4.1.3. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.4. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от Технического задания или условий контракта.

4.1.5. В течение срока действия контракта по первому требованию Заказчика беспрепятственно предоставлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечить проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

4.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.

4.1.7. После завершения работ сдать результаты работ Заказчику.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения контракта документами и информацией.

4.2.2. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

4.2.3. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.

4.2.4. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ в течение 5 дней с момента предъявления Подрядчиком результатов выполненных работ к сдаче  и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

4.2.5. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

 

5. Производство работ и порядок сдачи и приемки работ

 

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акт о приемке выполненных работ, осуществляет технический надзор за выполнением работ.

5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ и отчетных документов, результатов работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке  выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения, которые выполняются за счет Подрядчика.

5.4. В случае неполучения от Заказчика в установленный срок (п.п.5.2. Контракта) подписанного акта о  приемке выполненных работ или мотивированного отказа, результаты работ считаются принятыми и Подрядчик оформляет односторонний акт о приемке выполненных работ, обязательный для оплаты Заказчиком.

 

6. Ответственность сторон

 

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств  по контракту Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день прострочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, от суммы авансового платежа по контракту согласно п.п.3.3. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по контракту Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств  по оплате работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему контракту.

6.7. Споры, могущие возникнуть в процессе исполнения Сторонами условий контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы

 

7.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством. При этом срок исполнения обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

 

8. Срок действия контракта и порядок расторжения контракта

 

8.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами контракта или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Расторжение Контракта оформляется:

8.2.1. письменным соглашением Сторон;

8.2.2.вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

8.2.3. решением Заказчика:

- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в п.п.2.1., более чем на 20 дней, не по вине Заказчика,

- отступление от действующих нормативов, технических условий.

8.3. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акт о приемке выполненных работ или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

 

9. Прочие условия

 

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Приложения к контракту: Приложение №1 - Техническое задание

                                                    Приложение №2 - Сметный расчет

                                                   

10. Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

 

См. также





курсовая: автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях

www.superheater.ru

Газета «Иван-Город»

№ 24 (742) Среда, 10 сентября

Реестр

Для граждан Украины

Инвестиционный портал ЛО

Инвестиционный портал Ленинградской области

Свое жилье

Интернет-проект "Свое жилье"

Блог главы

Погода в Ивангороде


GISMETEO: Погода по г.Ивангород

Друзья сайта

 
 
 
{mimoplayBunner}