Извещение о повторном проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования и материалов для нужд

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                          Н.Н.Коломейцев

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

дата                                                                                                                                                         

Котировочная заявка

 на право заключения муниципального контракта на  поставку оборудования и материалов для нужд МУПП «Ивангородские тепловые сети»

_____________________________________________________________________________

(наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,  место жительство (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона; банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на поставку оборудования и материалов для нужд МУПП «Ивангородские тепловые сети»,  прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке:

Итого цена предложения: _______________ рублей (указать цену цифрами и прописью)

Цена за поставляемые товары  указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

В сроки:________________________

   Место доставки товаров: по месту нахождения Поставщика (указать адрес)

Срок и условия оплаты за поставляемые товары: Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта в течение 5 банковских дней с момента получения счета от Подрядчика на оплату аванса. Окончательная оплата производится после подписания сторонами акта сдачи-приемки товара (товарной накладной в течение 10 банковских дней.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _________

на поставку оборудования и материалов для нужд МУПП «Ивангородские тепловые сети»

г. Ивангород                                                                                                                   «____» _______ 2007 г.

Муниципальное унитарное производственное предприятие «Ивангородские тепловые сети» (далее - МУПП «ИТС») от имени муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего (ей) на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основание для заключения настоящего контракта является  решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Поставщика победителем/единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования и материалов для нужд МУПП «Ивангородские тепловые сети» (далее - запрос котировок) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от __________), утвержденное распоряжением главы Администрации МО «Город Ивангород» от __________ №______.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя, по заданию Заказчика, в соответствии с условиями контракта поставить оборудование и материалы для нужд МУПП «Ивангородские тепловые сети» (далее - товары) и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять товары и уплатить указанную в контракте цену.

1.3. Товары по настоящему контракту поставляются в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Сроки и порядок поставки товаров

2.1. Поставщик обязуется обеспечить наличие полного объема товаров у себя на складе  в срок  _________________________ при соблюдении Заказчиком своих обязательств согласно п.п.3.3 контракта.

2.2.  В случае необходимости изменения срока поставки товаров в связи с изменением объемов финансирования, если это может повлиять на продолжительность поставки товаров и их стоимость, такие изменения производятся на основании дополнительного соглашения к Контракту.

2.3.  Частичная поставка товара допускается только на основании предварительного письменного согласия Заказчика.

2.4. Доставка товара из места, указанного в п.2.1.,  осуществляется Заказчиком и за его счет.

2.5. Погрузка товара на складе Поставщика осуществляется Поставщиком и за его счет. Разгрузка товара на складе Заказчика осуществляется Заказчиком и за его счет.

2.6. Приемка-передача товара осуществляется подписанием Поставщиком и Заказчиком товарной накладной.

2.7. При приеме товара Заказчик проводит проверку товара на предмет его соответствия Спецификации и товарной накладной по количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товара указанным документам, Сторонами составляется и подписывается специальный двусторонний акт, по которому Поставщик обязуется заменить товар в установленный в данном акте срок.

2.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара на складе Поставщика и подписания Сторонами товарных накладных.

3. Цена муниципального контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта определена на основании котировочной заявки победителя запроса котировок (Поставщика) и составляет ____________________ рублей  с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке  и является стабильной в течение всего срока действия настоящего контракта.

3.2. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте.

3.3. Заказчик выплачивает Поставщику аванс в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 3.1., в течение 5 банковских дней с момента получения счета от Поставщика на оплату аванса.

3.4. Окончательная оплата поставленного товара производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком товара, оформленных и подписанных товарной накладной, в течение 10 банковских дней.

3.5. При уменьшении средств бюджета МО «Город Ивангород», выделенных целевым назначением для финансирования настоящего контракта, Заказчик и Поставщик должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия контракта.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар  в ассортименте, количестве и сроки, установленные настоящим контрактом.

4.1.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят качеству поставляемого товара либо создают невозможность его поставки в срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить приемку товара на условиях настоящего контракта.

4.2.2. Оплатить поставленный Поставщиком товар на условиях настоящего контракта.

4.3. Стороны обязаны в течение 3 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговорённых в настоящем контракте.

5.2. За нарушение сроков исполнения контракта при условии несоблюдения Поставщиком обязательства согласно п.п. 4.1.2. контракта Заказчик начисляет Поставщику неустойку от оплаченной суммы контракта согласно п.п. 3.3., за каждый день просрочки исполнения обязательств.  Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара по контракту Поставщик вправе потребовать уплату  неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Неустойка начисляется от суммы, подлежащей оплате по условиям контракта. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

5.6. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по настоящему контракту  более чем на 20 (двадцать) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, письменно уведомив об этом Поставщика, при этом Поставщик обязуется возвратить Заказчику  сумму авансового платежа, согласно п.п.3.3. контракта, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента расторжения настоящего контракта Заказчиком.

5.7. Споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения сторонами условий контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описания и последствия для сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны в течение 5 календарных дней.  Сроки сдачи работ могут быть сдвинуты на  срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

6.3. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему контракту, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие настоящего контракта после направления другой стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие контракта.

7. Дополнительные условия

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к контракту.

7.2. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

7.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий  контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами контракта.

9. Приложения к контракту

9.3. Спецификация.

10.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

            ЗАКАЗЧИК                                                                                       ПОСТАВЩИК