Начальник ОВД по г.Ивангород

Ленинградской области

Подполковник милиции                                                                                     И.В.Солодкин     

                                                                                                      Приложение к извещению о

                                                                                                   о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технические характеристики автомобилей

                                                  и комплектация

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

                    Председателю комиссии по размещению заказов,

                                                  Пом.начальника  ОВД по г.Ивангород по тылу

Сафонову С.Д.

Государственный контракт на право поставки автомобиля ВАЗ 21703 для ОВД по г.Ивангород в 2007 году

 _____________________________________________________________________________

(наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,  место жительство (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона; банковские реквизиты

участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку автомобиля ВАЗ 21703 для ОВД по г.Ивангород.

     Цена за поставляемый  автомобиль должна быть указана с учетом налогов, транспортных расходов и других обязательных платежей.

     Срок поставки автомобиля в течение 10 дней с момента перечисления аванса.

     Поставка автомобиля ВАЗ 21703 силами поставщика по адресу: Ивангород, ул.Суконная, 2.

     Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от суммы государственного контракта. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней с момента получения автомашины.

     Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен, поставить автомобиль в соответствии с условиями поставок.

     До подготовки и оформления государственного контракта настоящая котировочная заявка и протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок выполняют роль обязательного контракта между нами.

    Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

___________________                                        ____________________

(подпись,печать)                                    (должность)

Председателю комиссии по размещению заказов

                                                Пом.начальника ОВД по г.Ивангород по тылу

                                                              Сафонову С.Д

Государственный контракт на право поставки автомобиля ВАЗ 21074 для ОВД по г.Ивангород в 2007 году

______________________________________________________________________

(наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес(для юридического лица), фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа )

готовы осуществить поставку автомобиля ВАЗ 21074 для ОВД по г.Ивангород

     Цена на поставляемый автомобиль должна быть указана с учетом налогов, транспортных расходов и других обязательных платежей.

    Срок поставки автомобиля в течение 10 дней с момента перечисления аванса.

    Поставка автомобиля ВАЗ 21074 силами поставщика по адресу г. Ивангород, ул.Суконная, 2.

    Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от суммы государственного контракта.

Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней с момента получения автомашины.

    Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен, поставить автомобиль в соответствии с условиями поставок.

   До подготовки и оформления государственного контракта настоящая котировочная заявка и протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок выполняют роль обязательного контракта между нами.

   Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_______________                                                                      ________________

(подпись,печать)                                                                                              (должность)

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ______

на поставку автотранспорта для нужд ОВД по г.Ивангород ЛО

г. Ивангород                                                                                                                   «____» _______ 2007 г.

Отдел внутренних дел по г.Ивангород Ленинградской области (далее ОВД по г.Ивангород ЛО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего (ей) на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основание для заключения настоящего контракта является  решение котировочной комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОВД по г.Ивангород ЛО о признании Поставщика победителем/единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку автотранспорта (двух автомобилей) для нужд ОВД по г.Ивангород ЛО (далее - запрос котировок) (протокол заседания котировочной  комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от __________), утвержденным начальником ОВД по г.Ивангород ЛО» от __________ №______.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя, по заданию Заказчика, в соответствии с условиями контракта поставить два автомобиля для нужд ОВД по г.Ивангород ЛО) и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять товары и уплатить указанную в контракте цену.

1.3. Товары по настоящему контракту поставляются в соответствии с согласованной Сторонами Техническим заданием (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров за счет средств бюджета Ленинградской области. 

2. Сроки и порядок поставки товаров

2.1. Поставщик обязуется поставить товары  в срок  _________________________ при соблюдении Заказчиком своих обязательств согласно п.п.3.3 контракта.

2.2.  В случае необходимости изменения срока поставки товаров в связи с изменением объемов финансирования, если это может повлиять на продолжительность поставки товаров и их стоимость, такие изменения производятся на основании дополнительного соглашения к Контракту.

2.3.  Частичная поставка товара допускается только на основании предварительного письменного согласия Заказчика.

2.4. Доставка товара осуществляется Поставщиком  Заказчику по адресу: Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Суконная, д.2.

2.5. Приемка-передача товара осуществляется подписанием Поставщиком и Заказчиком товарной накладной.

2.6. При приеме товара Заказчик проводит проверку товара на предмет его соответствия Техническому заданию и товарной накладной по количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товара указанным документам, Сторонами составляется и подписывается специальный двусторонний акт, по которому Поставщик обязуется заменить товар в установленный в данном акте срок.

2.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара на месте, указанном в пункте 2.4 и подписания Сторонами товарных накладных.

3. Цена государственного контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта определена на основании котировочной заявки победителя запроса котировок (Поставщика) и составляет ____________________ рублей  с учетом затрат на перевозку, страхование,  налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке  и является стабильной в течение всего срока действия настоящего контракта.

3.2. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте.

3.3. Заказчик выплачивает Поставщику аванс в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 3.1., в течение 10 банковских дней с момента получения счета от Поставщика на оплату аванса.

3.4. Окончательная оплата поставленного товара производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком товара, оформленных и подписанных товарной накладной, в течение 30 календарных дней.

3.5. При уменьшении средств бюджета Ленинградской области, выделенных целевым назначением для финансирования настоящего контракта, Заказчик и Поставщик должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия контракта.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар  в ассортименте, количестве и сроки, установленные настоящим контрактом.

4.1.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят качеству поставляемого товара либо создают невозможность его поставки в срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить приемку товара на условиях настоящего контракта.

4.2.2. Оплатить поставленный Поставщиком товар на условиях настоящего контракта.

4.3. Стороны обязаны в течение 3 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговорённых в настоящем контракте.

5.2. За нарушение сроков исполнения контракта при условии несоблюдения Поставщиком обязательства согласно п.п. 4.1.2. контракта Заказчик начисляет Поставщику неустойку от оплаченной суммы контракта согласно п.п. 3.3., за каждый день просрочки исполнения обязательств.  Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара по контракту Поставщик вправе потребовать уплату  неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Неустойка начисляется от суммы, подлежащей оплате по условиям контракта. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

5.6. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по настоящему контракту  более чем на 20 (двадцать) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, письменно уведомив об этом Поставщика, при этом Поставщик обязуется возвратить Заказчику  сумму авансового платежа, согласно п.п.3.3. контракта, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента расторжения настоящего контракта Заказчиком.

5.7. Споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения сторонами условий контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга или Ленинградской области. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описания и последствия для сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны в течение 5 календарных дней.  Сроки сдачи работ могут быть сдвинуты на  срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

6.3. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему контракту, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие настоящего контракта после направления другой стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие контракта.

7. Дополнительные условия

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к контракту.

7.2. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

7.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий  контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами контракта.

9. Приложения к контракту

9.3. Техническое задание.

10.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

            ЗАКАЗЧИК                                                                                       ПОСТАВЩИК