Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                          Н.Н.Коломейцев

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию кладбища «Заречье»

1. Систематическая уборка территории кладбища
2. Вырубка порослей на территории кладбища
3. Вывоз мусора с кладбища
4. Содержание дороги к кладбищу и содержание внутренних дорог
5. Содержание служебного помещения на кладбище
6. Выделение мест под захоронение
7. Ведение журнала регистрации захоронений на кладбище
8. Контроль за выделением мест под захоронение
9. Контроль за исполнением всеми лицами, производящими какие-либо работы на кладбище, требований и Рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в РФ и условий по установке надмогильных сооружений

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

Дата, исх. №                                                                                                                                          

Котировочная заявка

 на выполнение работ по содержанию кладбища «Заречье» в 2008 году

_____________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по содержанию кладбища «Заречье» в 2008 году,  прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке.

Цена предложения: ____________________ (указать цену цифрами и прописью).

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы  и их доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения:

- плановая калькуляция стоимости работ

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

М.П.

Контактный телефон

Муниципальный контракт №_______

на выполнение работ по содержанию кладбища «Заречье»

г. Ивангород                                                                                                      «____» _________ 2008 г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего (ей) на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт  (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Основание для заключения настоящего Контракта является  решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию кладбища «Заречье» в 2008 году (далее - запрос котировок) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от __________).

1.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию кладбища «Заречье» (далее - работы) и своевременно сдать Заказчику результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену.

1.3. Объем и стоимость работ по настоящему Договору определены согласованной Сторонами Плановой калькуляцией стоимости ежемесячных работ, производимых на кладбище «Заречье» (приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы  в срок с марта  2008 года до 01 сентября  2008 года. 

2.2. Работы считается выполненными после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ  и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

3. Цена Контракта  и порядок расчетов

3.1.  Цена Контракта определена на основании ценового предложения в котировочной заявке Подрядчика и составляет ___________________ рублей (цифрами и прописью).

Указанная цена включает затраты на материалы  и их доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2.  Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

3.3. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

3.4. Оплата выполненных работ производится ежемесячно, после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат и счета на оплату, в течение 5-ти банковских дней, по мере поступления средств из местного бюджета.

3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество.

4.1.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию (письменное уведомление Заказчика) отчеты о ходе выполнения работ.

4.1.5. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в десятидневный срок устранить недостатки в работах, допущенные по вине Подрядчика.

4.1.6. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта приемки выполненных работ или мотивированного отказа в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Подрядчиком результатов выполненных работ к сдаче и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.2.2. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные им затраты.

4.2.3. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

4.3. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

4.4.  Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в порядке и на условиях, установленные настоящим Контрактом.

4.5. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки  выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.3. В случае неполучения от Заказчика в установленный срок (п.п.5.1. Контракта) подписанного акта приемки выполненных работ или мотивированного отказа, результаты работ считаются принятыми и Подрядчик оформляет односторонний акт приемки выполненных работ, обязательный для оплаты Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств  по Контракту Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства от суммы Контракта согласно п.п.3.1. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по Контракту Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств  по оплате работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

6.7. Споры, могущие возникнуть в процессе исполнения Сторонами условий Контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны в течение 5 календарных дней. Сроки сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы привели к увеличению  объема работ, указанных в приложении к Контракту, и соответственно, к увеличению стоимости Контракта, Стороны на основании акта, указанного в п.п.7.2., заключают письменно дополнительное соглашение к Контракту.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

9.4. Приложение к Контракту: Плановая калькуляция стоимости ежемесячных работ, производимых на кладбище «Заречье».

10.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон