Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                          Н.Н.Коломейцев

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

Дата, исх. №                                                                                                                                          

Котировочная заявка

 на поставку мебели для городской бани г.Ивангорода Ленинградской области

_____________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на поставку мебели для городской бани г.Ивангорода Ленинградской области,  прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке:

Осуществить поставку мебели (двухместные сиденья в количестве 9 шт., согласно эскизу Заказчика) по цене: _________________________________________________________________

(указать цену цифрами и прописью).

Цена за поставку товаров  указана с учетом расходов на перевозку, затрат на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

М.П.

Контактный телефон

Проект

Муниципальный контракт № _______

на поставку мебели для городской бани г.Ивангорода

г. Ивангород                                                                                                                 «____»__________2008г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород»), от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице  заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Крутикова М.В., действующего на основании Положения об Администрации МО «Город Ивангород» и распоряжения главы Администрации МО «Город Ивангород» от 07.02.2006г. №02-Р с изменениями, с одной стороны, и ____________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,  совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта является  решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Поставщика победителем/ единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку мебели для городской бани г.Ивангорода Ленинградской области (далее - запрос котировок) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «____»_______2008г.).

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя, по заданию Заказчика, в соответствии с условиями контракта изготовить, доставить, собрать и установить  мебель для городской бани: двухместные сиденья в количестве 9 (девяти) штук (далее - товар) по адресу: Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Наровская, д.5, и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется уплатить указанную в контракте цену и принять товар.

1.3. Товар по настоящему контракту изготавливается по утвержденному Заказчиком эскизу (Приложение), являющимся неотъемлемой частью  настоящего контракта.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату товара за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки и порядок поставки товара

2.1. Поставщик обязуется поставить товар в течение 1 (одного) календарного месяца со дня заключения  контракта.

2.2.  Частичная поставка товара допускается только на основании предварительного письменного согласия Заказчика.

2.3. Доставка товара со склада Поставщика осуществляется Поставщиком  и за его счет.

2.4. В случае необходимости изменения срока поставки товара в связи с изменением объемов финансирования, если это может повлиять на продолжительность поставки товара и его стоимость, такие изменения производятся на основании дополнительного соглашения к контракту.

2.5. Приемка-передача товара осуществляется подписанием Поставщиком и Заказчиком акта приемки-передачи (товарной накладной).

2.6. Товар принимается Заказчиком в присутствии представителя Поставщика. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товара по качеству и количеству, представителями Сторон составляется и подписывается специальный двусторонний акт, по которому Поставщик обязуется заменить некачественный товар в установленный в данном акте срок.

2.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента принятия им товара при условии подписания  акта приемки-передачи (товарной накладной) и полной оплаты суммы контракта.

3. Цена муниципального контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта определена на основании котировочной заявки Поставщика и составляет _____________ рублей с учетом расходов на перевозку, затрат на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке  и является стабильной в течение всего срока действия настоящего контракта.

3.2. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте.

3.3. Заказчик выплачивает Поставщику предоплату 30% от стоимости товара, указанной в п.3.1., в течение 3-х банковских дней со дня получения счета от Поставщика на оплату. Окончательная оплата производится после подписания Поставщиком и Заказчиком акта приемки-передачи (товарной накладной), в течение 3-х банковских дней со дня получения счета на оплату.

3.4. При уменьшении средств бюджета МО «Город Ивангород», выделенных целевым назначением для финансирования настоящего контракта, Заказчик и Поставщик должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия контракта.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар  в ассортименте, количестве и сроки, установленные настоящим контрактом.

4.1.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят качеству поставляемого товара либо создают невозможность его поставки в срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить приемку товара на условиях настоящего контракта.

4.2.2. Оплатить поставляемый  Поставщиком товар на условиях настоящего контракта.

4.3. Стороны обязаны в течение 3 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговорённых в настоящем контракте.

5.2. За нарушение сроков исполнения контракта при условии несоблюдения Поставщиком обязательства согласно п.п. 4.1.2. контракта Заказчик начисляет Поставщику неустойку от оплаченной суммы контракта согласно п. 3.1., за каждый день просрочки исполнения обязательств.  Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара по контракту Поставщик вправе потребовать уплату  неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Неустойка начисляется от суммы, подлежащей оплате по условиям контракта. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

5.6. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по настоящему контракту  более чем на 20 (двадцать) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, письменно уведомив об этом Поставщика, при этом Поставщик обязуется возвратить Заказчику  сумму платежа, согласно п.3.1. контракта, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента расторжения настоящего контракта Заказчиком.

5.7. Споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения сторонами условий контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описания и последствия для сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны в течение 5 календарных дней.  Сроки сдачи работ могут быть сдвинуты на  срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

6.3. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему контракту, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие настоящего контракта после направления другой стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие контракта.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий  контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами контракта.

8.      Дополнительные условия

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к контракту.

8.2. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8.4. Приложение к контракту: Эскиз.

9.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон