Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобиля

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                          Н.Н.Коломейцев

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

Дата, исх. №                                                                                                                                          

Котировочная заявка

 на выполнение работ по ремонту автомобиля

 Администрации МО «Город Ивангород» BMW X5

_____________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобиля Администрации МО «Город Ивангород BMW X5,  прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке.

Цена предложения: ____________________ (указать цену цифрами и прописью).

Срок выполнения работ: __________________

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы (запчасти), расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: калькуляция на выполнение работ

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

М.П.

Контактный телефон

Проект

Муниципальный контракт №_______

на выполнение работ по ремонту автомобиля Администрации МО «Город Ивангород» BMW X5

г. Ивангород                                                                                                                   «____» _________ 2008 г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего (ей) на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт  (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является  решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Исполнителя победителем/единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобиля Администрации МО «Город Ивангород» BMW X5 (далее - запрос котировок) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от __________).

1.2. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту автомобиля Администрации МО «Город Ивангород»: BMW X5 по адресу сервисного центра:___________________________________ согласно техническому заданию (приложение), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену.

1.3. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки выполнения работ

Исполнитель обязуется выполнить работы в срок до ____________ 2008 года.   

3. Цена Контракта  и порядок расчетов

3.1.  Цена Контракта определена на основании ценового предложения в котировочной заявке Исполнителя и составляет ___________________ рублей (цифрами и прописью).

Указанная цена включает затраты на материалы (запчасти), расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2.  Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

3.3. Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ представителями Исполнителя и Заказчика, на основании выставленного счета, подтвержденного наряд-заказом, в течение 10-ти банковских дней.

3.4. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Произвести качественный ремонт автомобиля.

4.1.2. Обеспечить сохранность автомобиля, находящегося в ремонте, с момента его передачи Исполнителю на ремонт до момента его передачи Заказчику по окончании выполнения работ.

4.1.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной и ремонтной документацией Изготовителя, использование при ремонте оригинальных запчастей завода-изготовителя.

4.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные п.2. Контракта. По окончании работ уведомить Заказчика по телефону или путем факсимильного сообщения.

4.1.5. Выполнить работу лично. Привлечение к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц допускается по письменному согласованию Сторон.

4.1.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.7. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта выполненных работ или мотивированного отказа в течение 3 рабочих дней со дня предъявления Исполнителем результатов выполненных работ к сдаче и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.2.2. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Исполнителю фактически произведенные им затраты.

4.2.3. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

4.3. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

4.4.  Исполнитель вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.3. В случае неполучения от Заказчика в установленный срок (п.п.5.1. Контракта) подписанного акта приемки выполненных работ или мотивированного отказа, результаты работ считаются принятыми и Исполнитель оформляет односторонний акт выполненных работ, обязательный для оплаты Заказчиком.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Устанавливаются следующие гарантийные обязательства  со дня даты подписания Сторонами акта выполненных работ:

6.1.1. на ремонт - 30 дней,

6.1.2. на установленные запасные части - 1 год.

6.2. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, связанных с выполненными работами, Исполнитель устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств  по Контракту Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства от суммы Контракта согласно п.п.3.1. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по Контракту Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств  по оплате работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.7. Споры, могущие возникнуть в процессе исполнения Сторонами условий Контракта, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по мету нахождения ответчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Дата  возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны в течение 5 календарных дней. Сроки сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

10.4. Приложение к Контракту:

11.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон