Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                          Н.Н.Коломейцев

Ведомость работ

по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля BMW X5

1) Замена лампы переднего левого указателя поворота

2) замена АКПП:

 слесарные работы, установка АКПП, проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП, снятие и установка/замена обоих задних ударных демпферов, замена верхних опор обеих задних амортизационных стоек/ амортизаторов, проверка с помощью диагностической информационной системы;

3) замена катализаторов;

4) замена клапана вентиляции;

5) замена передних и задних тормозных дисков;

6) замена передних и задних тормозных колодок;

7) замена вентиляционного трубопровода двигателя;

8) замена маслоотделителя системы вентиляции картера;

9) проверка катушки зажигания

10) проверка давления подачи топлива топливным насосом

11) промывка клапана холостого хода

12) замена топливного насоса

13) снятие и установка радиатора водяного охлаждения

14) промывка радиатора

15) замена обоих рычагов подвески

16) замена подшипников обоих передних колес

17) снятие и установка приводного вала левого ведущего колеса

18) замена защитного чехла приводного вала левого ведущего колеса

19) регулировка заднего и переднего мостов

20) замена рулевого механизма с гидроусилителем

21) замена левой и правой поперечных рулевых тяг

22) проверка цепи питания бензонасоса

Долив жидкости омывателя стекол

Проверка функционирования электронной системы управления двигателем

Мойка автомобиля

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю Единой комиссии по размещению

заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд

МО «Город Ивангород»

М.В.Крутикову

Дата, исх. №                                                                                                                                          

Котировочная заявка

 на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля

 Администрации МО «Город Ивангород» BMW X5

_____________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Администрации МО «Город Ивангород BMW X5,  прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке.

Цена предложения: ____________________ (указать цену цифрами и прописью).

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы (запчасти), расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

        Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                                     подпись

М.П.

Контактный телефон

Муниципальный контракт №_______

на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля

Администрации МО «Город Ивангород» BMW X5

г. Ивангород                                                                                                                   «____» _________ 2008 г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего (ей) на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт  (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является  решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/единственным участником в проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Администрации МО «Город Ивангород» BMW X5 (далее - запрос котировок) (протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок №_______ от __________).

1.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и техническому обслуживанию (далее - ТО) автомобиля Заказчика: BMW X5 по адресу сервисного центра:___________________________________ согласно техническому заданию (приложение), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену.

1.3. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки выполнения работ

Подрядчик обязуется выполнить работы в срок до ____________ 2008 года.   

3. Цена Контракта  и порядок расчетов

3.1.  Цена Контракта определена на основании ценового предложения в котировочной заявке Подрядчика и составляет ___________________ рублей (цифрами и прописью).

Указанная цена включает затраты на материалы (запчасти), расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2.  Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

3.3. Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ представителями Подрядчика и Заказчика, на основании выставленного счета, подтвержденного наряд-заказом, в течение 10-ти банковских дней.

3.4. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Произвести качественный ремонт и техническое обслуживание автомобиля.

4.1.2. Обеспечить сохранность автомобиля, находящегося в ремонте и ТО, с момента его передачи Подрядчику на ремонт и ТО до момента его передачи Заказчику по окончании выполнения работ.

4.1.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной и ремонтной документацией Изготовителя, использование при ремонте оригинальных запчастей завода-изготовителя.

4.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные п.2. Контракта. По окончании работ уведомить Заказчика по телефону или путем факсимильного сообщения.

4.1.5. Выполнить работу лично. Привлечение к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц допускается по письменному согласованию Сторон.

4.1.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.7. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта выполненных работ или мотивированного отказа в течение 3 рабочих дней со дня предъявления Подрядчиком результатов выполненных работ к сдаче и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.2.2. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные им затраты.

4.2.3. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

4.3. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

4.4.  Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.3. В случае неполучения от Заказчика в установленный срок (п.п.5.1. Контракта) подписанного акта приемки выполненных работ или мотивированного отказа, результаты работ считаются принятыми и Подрядчик оформляет односторонний акт выполненных работ, обязательный для оплаты Заказчиком.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Устанавливаются следующие гарантийные обязательства  со дня даты подписания Сторонами акта выполненных работ:

6.1.1. на ТО и  ремонт - не менее 30 дней,

6.1.2. на установленные запасные части автомобилей BMW - не менее 1 года,

6.1.3. на кузовной ремонт и окраску - не менее 180 дней,

6.1.4. на заправку кондиционеров - не менее 14 дней.

6.2. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, связанных с выполненными работами, Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком по своей вине работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, от стоимости невыполненной работы. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по Контракту Подрядчик  вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств  по оплате работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему контракту.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны относят наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном объеме и (или) частично.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то каждая Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8.4. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не  выполнившей свои обязательства.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения одной из Сторон.

9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения претензий.

10.  Заключительные условия

10.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания  и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

10.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту,  не противоречащие действующему законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Кон­трактом, направляется в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действую­щим законодательством РФ.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  для каждой из Сторон.

10.7. Приложения Контракту: Техническое задание

11.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

Приложение

к муниципальному контракту

№______ от ____________

                Техническое задание

на ремонт и техническое обслуживание автомобиля BMW X5

1) Замена лампы переднего левого указателя поворота

2) замена АКПП:

 слесарные работы, установка АКПП, проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП, снятие и установка/замена обоих задних ударных демпферов, замена верхних опор обеих задних амортизационных стоек/ амортизаторов, проверка с помощью диагностической информационной системы;

3) замена катализаторов;

4) замена клапана вентиляции;

5) замена передних и задних тормозных дисков;

6) замена передних и задних тормозных колодок;

7) замена вентиляционного трубопровода двигателя;

8) замена маслоотделителя системы вентиляции картера;

9) проверка катушки зажигания

10) проверка давления подачи топлива топливным насосом

11) промывка клапана холостого хода

12) замена топливного насоса

13) снятие и установка радиатора водяного охлаждения

14) промывка радиатора

15) замена обоих рычагов подвески

16) замена подшипников обоих передних колес

17) снятие и установка приводного вала левого ведущего колеса

18) замена защитного чехла приводного вала левого ведущего колеса

19) регулировка заднего и переднего мостов

20) замена рулевого механизма с гидроусилителем

21) замена левой и правой поперечных рулевых тяг

22) проверка цепи питания бензонасоса

Долив жидкости омывателя стекол

Проверка функционирования электронной системы управления двигателем

Мойка автомобиля

Качество выполняемых работ должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявленными заводом изготовителем соответствующих автомобилей, а также действующим законодательством РФ. Работы должны быть выполнены  квалифицированным персоналом с применением специальной техники. При выполнении работ должны использоваться оригинальные запчасти и расходные материалы. Качество установленных запасных частей к автомобилям, должно соответствовать действующим в РФ стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности. Работы выполняются на сертифицированной, авторизированной  производителем станции технического обслуживания.