Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение инженерно-геологических изысканий на территории МО «Город Ивангород» для проектирования распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения частного сектора

Глава Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                          Н.Н.Коломейцев

Приложение №1

Техническое задание

на выполнение инженерно-геологических изысканий

1. Заказчик работ: Администрация МО «Город Ивангород»

2. Подрядчик: по результатам запроса котировок

3. Объект: распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения частного сектора г.Ивангорода

4. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г.Ивангород, частный сектор

5. Цель работ: разработка проектной документации для строительства распределительного газопровода низкого давления.

6. Виды инженерно-геологических изысканий, подлежащих выполнению:

- бурение 6 (шесть) скважин глубиной 3,0 метра по трассе проектируемого газопровода низкого давления,

- лабораторные исследования,

- камеральная обработка, составление и регистрация технического отчета.

7. Перечень материалов, выдаваемых Заказчику по завершении работ:

-     Отчёт                                                                                                                           - 2 экз.

8. Срок выполнения инженерно-геологических изысканий  и сдачи Заказчику отчетных материалов  - 1 месяц. Работа сдается Заказчику с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ и описи сдаваемых материалов.

9. Требование к выполнению инженерно-геодезических  работ: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Приложение:

- схема расположения скважин (в формате *.dwg) - передается Подрядчику вместе с 1 экземпляром  подписанного муниципального контракта.

Приложение №2

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Администрация

муниципального образования

«Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района

Ленинградской области»

Дата, исх. №

Котировочная заявка

на выполнение инженерно-геологических изысканий на территории МО «Город Ивангород» для проектирования распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения частного сектора

__________________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика  участника размещения заказа

Изучив извещение о  запросе котировок  цен на право заключения  муниципального контракта на выполнение инженерно-геологических изысканий на территории МО «Город Ивангород» для проектирования распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения частного сектора, прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок  в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и  на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке.

Цена предложения: ____________________ (указать цену цифрами и прописью).

Цена за выполняемые работы  указана с учетом затрат на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке:

1)      копия лицензии на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок

2)      сметный расчет на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок

Участник размещения заказа

________________________________________________   ______________________

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи подпись

М.П.

Контактный телефон, e-mail

Приложение №3

Проект

муниципального контракта

Муниципальный контракт № _________

на  выполнение инженерно-гелогических изысканий на территории МО «Город Ивангород»

для проектирования распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения частного сектора

г. Ивангород                                                                                                                        «____» _________2009г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород») от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  ______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/ единственным участником запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение инженерно-геологических изысканий на территории МО «Город Ивангород» для проектирования распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения частного сектора (далее - запрос котировок) (Единой комиссии по размещению заказов по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _________).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя, по заданию Заказчика, в соответствии с условиями Контракта выполнить инженерно-геологические изыскания на территории МО «Город Ивангород» для проектирования распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения частного сектора  (далее - работы) и своевременно сдать Заказчику результаты работ, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену.

1.3.  Объем работ определяется в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием (приложение №1) и Сметным расчетом на выполнение работ (приложение №2).

1.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств  бюджета МО «Город Ивангород».

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ - 1 календарный месяц с даты заключения настоящего Контракта.

2.2.  В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить  результаты  выполненных  работ.

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1.  Цена Контракта определена на основании ценового предложения Подрядчика и составляет ____________________ рублей, в т.ч. НДС 18% - ________________ рублей.

Цена указана с учетом затрат на приобретение материалов, транспортировку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата производится в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика  на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, по факту выполнения работ, по подписании Заказчиком представленных Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и иных отчетных документов, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату в течение 5 (пять) банковских дней.

3.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приёмка работ, являющихся предметом настоящего Контракта, осуществляется Заказчиком и оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ при представлении Подрядчиком материалов по результатам работ.

4.2. Заказчик, в течение пятидневного срока со дня получения акта сдачи-приёмки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приёмки работ. Подписанный акт сдачи-приёмки работ является основанием для  предъявления Подрядчиком Заказчику  счёта-фактуры и выставления счета на оплату.

4.3. В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика от  приёмки  работ,  Сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт  с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Обязательства Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы  в  соответствии  с Техническим заданием, действующими стандартами, нормативами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результаты работ Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от Технического задания или условий Контракта.

5.1.3. Получить согласие Заказчика в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей).

5.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

5.2.2. Принять результаты выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ и оплатить их.

5.2.3. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком по своей вине работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, от стоимости невыполненной работы. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по Контракту Подрядчик  вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств  по оплате работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны относят наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном объеме и (или) частично.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то каждая Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7.4. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не  выполнившей свои обязательства.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения одной из Сторон.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения претензий.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания  и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

9.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту,  не противоречащие действующему законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

9.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Кон­трактом, направляется в письменной форме.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действую­щим законодательством РФ.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  для каждой из Сторон.

9.7. Приложения Контракту:

9.7.1. Приложение №1. Техническое задание

9.7.2. Приложение №2. Сметный расчет на выполнение работ

10.  Адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон