Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту электроосвещения в здании бани по адресу: г.Ивангород, ул.Наровская, д.3

Глава Администрации

МО «Город Ивангород» Н.Н.Коломейцев

Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту электроосвещения в здании бани по адресу:

г.Ивангород, ул.Наровская, д.3

1. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2. Выполняемые работы должны соответствовать стандартам и нормам согласно действующему законодательству.

3. Необходимые материалы Подрядчик доставляет собственным транспортом.

4. По окончании работ Подрядчик в течение 3 (трех) дней должен вывезти строительный мусор, материалы, технику.

Приложение №2

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Администрация

муниципального образования

«Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района

Ленинградской области»

Дата, исх. №

Котировочная заявка

на участие в запросе котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту электроосвещения в здании бани

по адресу: г.Ивангород, ул.Наровская, д.3

__________________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа

Изучив извещение о запросе котировок цен на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту электроосвещения в здании бани по адресу: г.Ивангород, ул.Наровская, д.3, прилагаемый проект муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке.

Цена предложения: ____________________ (указать цену цифрами и прописью).

Цена за выполняемые работы указана с учетом затрат на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке:

1) копия лицензии на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок

2) сметный расчет на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок

Участник размещения заказа

________________________________________________ ______________________

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи подпись

М.П.

Контактный телефон, e-mail

Приложение №3

Проект

муниципального контракта

Муниципальный контракт № _________

на выполнение работ по ремонту электроосвещения в здании бани по адресу:

г.Ивангород, ул.Наровская, д.3

г. Ивангород «____» _________200_г.

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород») от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/ единственным участником запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту электроосвещения в здании бани по адресу: г.Ивангород, ул.Наровская, д.3 (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _________).

1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту электроосвещения в здании бани по адресу: г.Ивангород, ул.Наровская, д.3, и своевременно сдать результаты работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену (далее - работы).

1.3. Объем работ определяется в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием (приложение №1) и Сметой на выполнение работ (приложение №2).

1.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Цена и порядок расчета

2.1. Цена Контракта составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС - ________________.

Цена включает расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п.п.2.3 настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств Муниципальным заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в следующем порядке: по факту выполнения работ по Контракту, по подписании Подрядчиком и Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в течение 30 календарных дней на основании выставленного Муниципальному заказчику счета на оплату. Аванс после заключения настоящего Контракта не предусмотрен.

2.5. Обязанность по оплате выполненных Подрядчиком работ возникает у Муниципального заказчика только после принятия их результатов Муниципальным заказчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ - 1 календарный месяц.

3.2. Фактической датой начала работ считается дата подписания Сторонами настоящего Контракта.

3.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Муниципальный заказчик вправе досрочно принять и оплатить результаты выполненных работ.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приёмка работ, являющихся предметом настоящего Контракта, осуществляется Муниципальным заказчиком и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

4.2. Муниципальный заказчик, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ, иных отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. Подписанный акт о приемке выполненных работ является основанием для предъявления Исполнителем Муниципальному заказчику счёта-фактуры и выставления счета на оплату.

4.3. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приёмки работ, Сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), действующими нормативами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результаты работ Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от Технического задания или условий Контракта.

5.1.4. В течение срока действия Контракта по первому требованию (письменное уведомление) Заказчика беспрепятственно предоставлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивает проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

5.1.5. Получить согласие Заказчика в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей).

5.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.2. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

5.2.3. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

5.2.4. Принять результаты выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ и оплатить их в соответствии с п.3 Контракта.

5.2.5. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7. Особые условия

7.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается от момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет ____ месяцев (не менее 24 месяцев), исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объектов со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период использования результатов работ обнаружатся недостатки работ, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) устраняет их за свой счет, при этом срок гарантии продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны относят наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном объеме и (или) частично.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то каждая Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8.4. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения одной из Сторон.

9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения претензий.

10. Заключительные условия

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

10.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Кон­трактом, направляется в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действую­щим законодательством РФ.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон.

10.7. Приложения Контракту:

10.7.1. Приложение №1. Техническое задание

10.7.2. Приложение №2. Смета на выполнение работ

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Муниципальный заказчик Подрядчик

____________ /______________/ ______________ /______________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «____»_____2009г. №______

СОГЛАСОВАНО

Заказчик Подрядчик

Администрация МО «Город Ивангород»

__________ __________

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту электроосвещения в здании бани по адресу:

г.Ивангород, ул.Наровская, д.3

1. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2. Выполняемые работы должны соответствовать стандартам и нормам согласно действующему законодательству.

3. Необходимые материалы Подрядчик доставляет собственным транспортом.

4. По окончании работ Подрядчик в течение 3 (трех) дней должен вывезти строительный мусор, материалы, технику.