И.о. главы Администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                                    А.Д.Шанин

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на территории г.Ивангорода Ленинградской области

на период: ноябрь – декабрь 2009 года

№ п/п	Виды работ	Адрес	Объемы работ
1	Вырубка сухих деревьев		шт.
	Вырубка и раскряжевка сухих деревьев	Кингисеппское шоссе – Братское захоронение	1
	Вырубка и раскряжевка сухих деревьев	ул.Маяковского	2
	Вырубка и раскряжевка сухих деревьев	ул.Гагарина, д.44, 33, ул.Гагарина – по правой стороне тротуара у перекрестка (ул.Гагарина, ул.Железнодорожная)	4
	Вырубка и раскряжевка сухих деревьев	ул.Госпитальная (у КНС «Байковская»)	1
	Итого		8
2	Санитарная обрезка деревьев		шт.
		Кингисеппское шоссе, д.22, 24	4
		ул.Пасторова, д.15	10
		ул.Гагарина, д.10, 17, 28, 33, 50	6
	Итого		20
3	Уборка городских газонов от мусора, очистка газонов от листвы	Городские территории	370 000 м2
4	Погрузка, вывоз и разгрузка мусора, листьев, веток		86 м3

1.      Вывоз мусора производить в течение 2-х календарных дней,

2.      Обеспечить выполнение инструкции по технике безопасности при производстве работ,

3.      Обеспечить безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам,

4.      Принимать меры по предотвращению ДТП в местах производства работ.

 

Администрация

 муниципального образования

«Город Ивангород Кингисеппского

муниципального района

Ленинградской области»

 

Дата, исх. №                                                                                                                                          

 

 

 

 

Изучив извещение о запросе котировок цен на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на территории г.Ивангорода Ленинградской области в период с ноября по декабрь 2009 года, прилагаемый проект муниципального контракта,а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок в соответствии с предъявленными требованиями, указанными в извещении, на условиях проекта муниципального контракта и на условиях, изложенных нами в нашей котировочной заявке.

 

Цена за выполняемые работы указана с учетом затрат на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

 

 

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке: смета на выполнение работ.

Должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                     подпись

 

Контактный телефон, e-mail

 

 

 Проект

муниципального контракта

 

 

Муниципальный контракт № _________

на выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на территории г.Ивангорода Ленинградской области

 

 

 

г. Ивангород                                                                                                          «____» _________200_г.                                                                                               

 

 

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Администрация МО «Город Ивангород») от имени МО «Город Ивангород», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

 

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» о признании Подрядчика победителем/ единственным участником запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на территории г.Ивангорода Ленинградской области (протокол  рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _________).

1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на территории г.Ивангорода Ленинградской области и своевременно сдать результаты работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить указанную в Контракте цену (далее – работы).

1.3. Объем работ определяется в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием (приложение №1) и Сметой на выполнение работ (приложение №2).

1.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2.1. Цена Контракта составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС - ________________.

Цена включает расходы на материалы, перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п.п.2.3 настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях в форме безналичного перечисления денежных средств Муниципальным заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в следующем порядке: по факту выполнения работ за каждый отчетный месяц, по подписании Подрядчиком и Муниципальным заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ, иных отчетных документов за каждый отчетный месяц в течение 30 календарных дней на основании выставленного Муниципальному заказчику счета на оплату. Аванс после заключения настоящего Контракта не предусмотрен.

2.5. Обязанность по оплате выполненных Подрядчиком работ возникает у Муниципального заказчика только после принятия их результатов Муниципальным заказчиком.

 

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ – с 01 ноября по 31 декабря 2009 года.

 

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с действующими нормами и правилами в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать результаты работ Муниципальному заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок.

4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.4. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при производстве работ возместить ущерб такому лицу за свой счет.

4.1.5. Использовать выделяемые денежные средства только для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.6. В течение срока действия Контракта по первому письменному требованию Муниципального заказчика беспрепятственно представлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивать проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

4.1.7. Сдать результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.3. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта приемки выполненных работ или мотивированного отказа в течение 3 рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком результатов выполненных работ к сдаче и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.2.4. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по своей вине, возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

 

5.1. Муниципальный заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты сдачи-приемки выполненных работ, осуществляет контроль за выполнением работ.

5.2. Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт  сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Муниципальным заказчиком Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечислениями необходимых доработок и сроков их выполнения, которые выполняются за счет Подрядчика.

5.4. В случае неполучения от Муниципального заказчика в установленный срок (п.п.5.2. Контракта) подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа, результаты работ считаются принятыми и Подрядчик оформляет односторонний акт сдачи-приемки выполненных работ, обязательный для оплаты Муниципальным заказчиком.

 

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных в соответствии с настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Вышеперечисленные нарушения оформляются двухсторонним актом.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

 

7.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Контракта Стороны относят наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном объеме и (или) частично.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Контракту в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. 

7.3. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

 

 

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения урегулирования спора в досудебном порядке любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения одной из Сторон.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней с момента получения претензий.

 

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами Контракта.

9.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Контракт, по решению суда, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.

9.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действую­щим законодательством РФ.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон.

9.7. Приложения к Контракту:

9.7.1. Приложение №1. Техническое задание

9.7.2. Приложение №2. Смета на выполнение работ

                                                                                                        

                   Муниципальный заказчик                                                      Подрядчик

 

 

 

      ____________ /______________/                                             ______________ /______________/

 

 

СОГЛАСОВАНО

           Муниципальный заказчик                                                       Подрядчик

 

 

           ______________/____________/                                           ______________/____________/

 

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на территории г.Ивангорода Ленинградской области на период: ноябрь – декабрь 2009 года

№ п/п	Виды работ	Адрес	Объемы работ
1	Вырубка сухих деревьев		шт.
	Вырубка и раскряжевка сухих деревьев	Кингисеппское шоссе – Братское захоронение	1
	Вырубка и раскряжевка сухих деревьев	ул.Маяковского	2
	Вырубка и раскряжевка сухих деревьев	ул.Гагарина, д.44, 33, ул.Гагарина – по правой стороне тротуара у перекрестка (ул.Гагарина, ул.Железнодорожная)	4
	Вырубка и раскряжевка сухих деревьев	ул.Госпитальная (у КНС «Байковская»)	1
	Итого		8
2	Санитарная обрезка деревьев		шт.
		Кингисеппское шоссе, д.22, 24	4
		ул.Пасторова, д.15	10
		ул.Гагарина, д.10, 17, 28, 33, 50	6
	Итого		20
3	Уборка городских газонов от мусора, очистка газонов от листвы	Городские территории	370 000 м2
4	Погрузка, вывоз и разгрузка мусора, листьев, веток		86 м3

 

1. Вывоз мусора производить в течение 2-х календарных дней,

 

2. Обеспечить выполнение инструкции по технике безопасности при производстве работ,

 

3. Обеспечить безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам,

 

4. Принимать меры по предотвращению ДТП в местах производства работ.